Договор оферта на создание

Публичный договор-оферта возмездного оказания услуг по созданию сайта-визитки

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону ИП Дубовской Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить настоящий Договор-оферту. Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой.

1 Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
1.1.1 Выполнить комплекс работ по созданию сайта-визитки на основе технического задания (далее — ТЗ). Ознакомиться с текстом ТЗ можно по адресу: http://www.ra-don.ru/vizitka-tz
1.1.2 Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и фактические действия, связанные с размещением и поддержанием работоспособности веб-сайта Заказчика на ресурсах оператора RADON Ltd, предоставляющего соответствующие услуги размещения сайтов в сети Интернет (далее — хостинг). Хостинг-пакет: Безлимитный 2, описанный на странице http://www.ra-don.ru/hosting
1.1.3 Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и фактические действия, связанные с регистрацией доменного имени в зоне .ru.

2 Права и обязанности Заказчика

2.1 Заказчик обязуется:
2.1.1 Безоговорочно принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре.
2.1.2 Предоставить Исполнителю в электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а также прочие материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта.
2.2 Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ.
2.3 За несоблюдение правил продления услуг хостинга и продления срока регистрации доменного имени, Исполнитель ответственности не несет.
2.4 Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, а также за юридическую правомерность использования логотипов и названий фирм, в соответствии с законодательством РФ.
2.5 В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в содержание сайта, Исполнитель ответственности за сохранность внешнего вида (дизайна) сайта не несет.
2.6 В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в программный код сайта или изменений настроек сайта из учетной записи Администратора сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несет. Данный сайт снимается с бесплатной технической поддержки и все работы по сайту, связанные с поддержкой и обновлением программного кода сайта, осуществляются на платной основе.

3 Права и обязанности Исполнителя

3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Создать веб-сайт согласно ТЗ.
3.1.2 По просьбе Заказчика своевременно знакомить Заказчика с ходом выполнения работ по настоящему Договору.
3.1.3 Произвести ряд действий по регистрации, оформлению и настройке доменного имени и хостинга для Заказчика.
3.2 Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющий собой строку: Сайт создан «RADON Ltd», а так-же гиперссылки на сайт http://www.ra-don.ru.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право на размещение информации о выполненной работе на страницах портфолио, на сайте http://www.ra-don.ru и дочерних сайтах. В информации для портфолио указывается:
— заголовок сайта
— внешний вид сайта на момент сдачи работы
— краткое описание сайта
— стоимость работ
— руководитель проекта
— дата завершения работ над сайтом (размещение сайта в сети)
— информация о Заказчике.
3.4. Исполнитель предоставляет бесплатную техническую и консультационную поддержку сайта, включая: регулярное резервное копирование сайта, восстановление из резервной копии по требованию, поддержка програмного обеспечения сервера, консультирование по вопросам работы системы управления сайтом (CMS Drupal).

4 Стоимость работ и порядок заключения договора

4.1 Заказчик оплачивает услуги в размере 2200 (двух тысяч двухсот) руб.
4.2 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3 Безоговорочный акцепт (принятие) условий настоящей Оферты (далее – Договор) в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ заключается в осуществлении Пользователем следующих конклюдентных действий, направленных на получение Услуги: оплата услуг в соответствии с выписанным Заказчику счетом.

5 Срок действия Договора

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
5.2 Сроки выполнения работ составляют: 7 дней с момента заключения настоящего Договора.
5.3 В случае задержки Заказчиком предоставления необходимых Исполнителю материалов, дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.
5.4 В случае переноса Заказчиком сайта на сторонний хостинг, пункт 3.4 настоящего Договора теряет свою силу, Исполнитель не предоставляет услуг по технической поддержке сайта с момента переноса на сторонний сервер.
5.5 Исполнитель резервирует время на выполнение работ перед Заказчиком. В следствие этого, при отсутствии предоставления материалов для создания сайта со стороны Заказчика в 180-дневный срок, договор считается расторгнутым по вине Заказчика, оплаченный задаток не возвращается.

6 Конфиденциальность

6.1 Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

7 Разрешение споров

7.1 Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
7.2. В случае нарушения данного Договора одной из сторон, ответственность другой стороны ограничивается возмещением причиненного реального ущерба в объеме, не превышающем стоимость предоставленных услуг по данному Договору.

8 Форс-мажорные обстоятельства

8.1 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие явления, которые находятся вне контроля сторон и в случае которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным.
8.2 Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить обязательства, то стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, немедленно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

9 Реквизиты Исполнителя

Исполнитель:
ИП Дубовской А.Н.
344092, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.Борко, 2
ИНН 616611147441
ОГРНИП 309619315400051
ОАО АКБ «Авангард» г. Москва
БИК 044525201
р./с. 40802810315100002918
к./с. 30101810000000000201

Публичный договор оферты на выполнение работ по созданию сайта

ООО «Зион», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», выполняет работы по созданию сайта по заказу любого физического или юридического лица (далее «Заказчик»). В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящего публичного Договора Оферты (далее — Договор) считается осуществление Заказчиком платежа в счёт Оплаты по Договору на создание сайта Исполнителю и получение соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

В случае, если между Исполнителем и Заказчиком есть устная и/или письменная договорённость об отсутствии первоначальной оплаты по Договору на создание сайта со стороны Заказчика в пользу Исполнителя, то акцептом считается любое письменное согласие с условиями Договора и его Приложений, полученное от Заказчика, как на бумажном носителе, так и с помощью электронных средств связи.

Приложение № 1 (Техническое задание) и Приложение № 2 (Расчёт стоимости и сроков) к данному договору согласуются Заказчиком и Исполнителем до оплаты и начала работ по договору.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по созданию сайта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору – далее «Приложение № 1»), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Все услуги, исправления, доработки рабочих материалов по сайту, не входящие в объём услуг, предусмотренный в Приложении № 1 оказываются Исполнителем на основании отдельных дополнительных соглашений, в которых сторонами определяется объём услуг, сроки их оказания и стоимость.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставлять информацию, запрашиваемую Исполнителем в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе информацию о компании Заказчика, о предоставляемых Заказчиком услугах/работах, а также иную информацию, в соответствии с Приложением № 1.

2.1.2. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в ходе оказания услуг в рамках настоящего договора.

2.1.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Оказать услуги, по настоящему договору качественно, в объеме и сроках, предусмотренных Приложением № 1 и Расчетом стоимости и сроков создания сайта (Приложение № 2 к настоящему договору – далее «Приложение № 2»).
При этом, если Заказчиком не исполняется и/или ненадлежащим образом исполняется обязанность, предусмотренная п. 2.1.1 настоящего договора, тогда срок оказания услуг Исполнителем увеличивается на соответствующее количество дней просрочки исполнения обязательства со стороны Заказчика.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Осуществлять контроль над выполнением условий настоящего договора, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. Запрашивать у Исполнителя сведения о ходе исполнения договора.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. По своему выбору привлекать самостоятельных экспертов, специалистов, не являющихся сотрудниками Исполнителя, а также сторонние организации для оказания отдельных услуг.

2.4.2. По своему выбору определять способы реализации и виды технологий, необходимые для создания сайта во всех случаях, кроме тех, которые явно определены в Приложении № 1.

2.4.3. Частично или полностью блокировать сайт Заказчика в случае просрочки оплаты от Заказчика в течение 5 банковских дней. Заказчик уведомлен о том, что блокировка сайта может значительно ухудшить позиции сайта в результатах поисковых запросов.

2.4.4. Временно прекращать предоставление услуг по настоящему Договору Заказчику, если за последним имеется задолженность по любым другим договорам, заключённым с Исполнителем.

2.4.5. Установить на всех страницах сайта Заказчика текстовую и/или графическую метку, однозначно указывающую на Исполнителя, как на создателя данного сайта. Заказчик не вправе изменять, удалять, или скрывать эту метку.

2.4.6. Вносить изменения и добавление новых пунктов в настоящий Договор и Прейскурант цен на веб-сайте с обязательным предварительным уведомлением всех Заказчиков путём публикации новой версии Договора и новых цен на веб-сайт Исполнителя и/или по электронной почте не менее чем за 7 (семь) дней до вступления изменений в силу.

3. Порядок, размер и сроки оплаты

3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в размере, указанном в Приложении № 2 в качестве Итоговой стоимости.

3.2. Если Итоговая стоимость, превышает 10 000 (десять тысяч) рублей, Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в два этапа:

3.2.1. Первоначальный платеж (задаток) в размере 50% от Итоговой стоимости выплачивается в течение 5 календарных дней с момента подписания Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящему Договору.

3.2.2. Окончательный платеж в размере 50% от Итоговой стоимости, выплачивается в течение 5 календарных дней после подписания Акта приёмки-передачи выполненных работ.

3.3. Если Итоговая стоимость равна 10 000 (десяти тысячам) рублей или меньше, Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком целиком до начала оказания Услуг:

3.4. Оплата производится наличными или путем перевода денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

3.5. Если Заказчиком не исполняется и/или ненадлежащим образом исполняется обязанность, предусмотренная п.п. 3.2.1. или 3.3. настоящего договора, тогда срок оказания услуг Исполнителем увеличивается на соответствующее количество дней просрочки исполнения обязательства со стороны Заказчика.

4. Порядок и сроки оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные настоящим договором (п. 1.1. Договора) в течение срока, указанного в Приложение № 2, начиная со дня поступления денежных средств, предусмотренных п.3.2.1. или 3.3. настоящего Договора.

4.2. Стороны определили следующий порядок согласования и утверждения рабочих материалов:
Исполнитель предоставляет Заказчику дизайн сайта на утверждение в соответствии со сроками, определенными в п. 1 Приложения № 2 к настоящему договору.
Заказчик обязуется утвердить представленные Исполнителем рабочие материалы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения их Заказчиком от Исполнителя либо заявить о том, что его в дизайне не устраивает.
В случае наличия замечений от Заказчика Исполнитель вносит корректировки и снова предоставляет Заказчику.
Утверджённый Заказчиком дизайн корректировке не подлежит, если только это не предложит Исполнитель, например, из-за каких-либо технических ограничений.

4.3. В случае если Заказчиком не исполняется и/или ненадлежащим образом исполняется обязанность, предусмотренная п. 2.1.1 настоящего договора, а также нарушаются сроки согласования рабочих материалов (п. 4.2 договора), тогда срок оказания услуг Исполнителем увеличивается на соответствующее количество дней просрочки исполнения обязательства со стороны Заказчика.

5. Порядок приёмки услуг

5.1. Получение Заказчиком обусловленных настоящим Договором услуг удостоверяется подписанием сторонами Акта приёмки-передачи выполненных работ по настоящему договору.

5.2. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента исполнения им обязательств по настоящему договору направляет Заказчику Акт приёмки-передачи выполненных работ, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта обязан его подписать.

5.3. В случае, если в течение срока, указанного в п. 5.2 настоящего договора, Акт приёмки-передачи выполненных работ не будет подписан Заказчиком, и Заказчик не представит в письменной форме возражений по данному Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по договору в полном объёме и является основанием для оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.

5.4. Работы, оплаченные частично или полностью, считаются выполненными в полном объёме даже при отсутствии подписанного Акта приёма-передачи выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны договорились, что в случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора либо в случае уклонения Заказчика от выполнения п. п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Договора и непредоставления Исполнителю необходимых информации и/или разъяснений в течение 2 (двух) недель с момента запроса информации и/или разъяснений Исполнителем, Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объёме.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3 договора, Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в Приложении № 2, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от Итоговой стоимости, указанной в Приложении № 2, за каждый день просрочки исполнения обязательств только в том случае, если Заказчиком выполнены все обязательства по настоящему Договору, и в просрочке виновен только Исполнитель.

6.5. Ответственность за любую информацию, размещённую на сайте, несёт Заказчик.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его заключения и действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

7.2. Отношения Исполнителя и Заказчика, возникшие до заключения настоящего Договора и направленные на его исполнение (в том числе оплата, уточняющие переговоры в любом форме, частичное или полное выполнение обязательств, связанных с договором) регулируются настоящим Договором.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путём переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров все споры, разногласия, требования и претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающее из него, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде города Перми в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего договора.

9.2. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему договору, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет, известна третьим лицам не по вине Сторон.

9.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своего юридического, почтового адреса, банковских и иных реквизитов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их изменения.

Публичная Оферта на предоставление услуги создания, размещения и дальнейшей поддержки сделанного сайта.

от 21 ноября 2010г

Общество с ограниченной ответственностью «Ниагара Стар», в лице генерального директора Исайкова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по созданию сайта (далее – Услуги), любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги по созданию сайта на условиях настоящей Оферты.

Смотрите так же:  Судебные приставы тереньга

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Акцептом является факт оплаты Заказчиком счета на услуги, предоставляемые Исполнителем.

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта — настоящий документ «Предложение (публичная оферта) о предоставлении Услуг по созданию сайта, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://niagarastar.ru/cgi-bin/niagara8/index.pl?page=oferta

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.

Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается создание сайта Исполнителем по техническому заданию Заказчика (Приложение №1)

Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.

Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуг по созданию сайта, который заключается посредством Акцепта Оферты.

Сайтом — называют идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном пространстве), где располагается информация, чаще всего отвечающая определённой тематике. Эта информация может быть определённым образом оформлена и структурирована.

1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты.

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнить создание сайта (в том числе и его дизайн) по своему усмотрению на основании материалов предоставленных Заказчиком и пожеланий, указанных в приложении №1. В случае не получения приложения №1 от Заказчика, приложением №1 можно считать переписку по электронной почте Заказчика с исполнителем, в которой явным образом будут указаны пожелания Заказчика и получено подтверждение Исполнителя о том, что он правильно понял пожелания Заказчика согласно рассчитанной в письме сумме за услуги.

2.1.2. Настройка системы управления контентом, для самостоятельного наполнения Заказчиком сайта.

2.1.3. Интеграция в дизайн сайта логотипа предоставленного Заказчиком при соответствии логотипа требованиям п. 2.2.3. настоящего договора-оферты.

2.1.4. По письменному требованию Заказчика Исполнитель передаёт систему управления сайтом (пароли доступа к административной панели сайта).

2.1.5. По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему заверенную печатью форму Договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Осуществить 100% предоплату Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику.

2.2.2. Предоставить техническое задание как при первоначальном заказе, так и при желании произвести дополнения или изменения в содержании сайта. В случае не получения приложения №1 от Заказчика, приложением №1 можно считать переписку по электронной почте Заказчика с исполнителем, в которой явным образом будут указаны пожелания Заказчика и получено подтверждение Исполнителя о том, что он правильно понял пожелания Заказчика согласно рассчитанной в письме сумме за услуги.

2.2.3. Предоставить логотип компании, контент, фото, видео и аудио информацию как для первоначального наполнения, так и для последующих дополнений или изменений на сайте в электронном виде, в следующих форматах: для контента – txt, для логотипа — psd; для фото материалов – jpg; для аудио и видео – AVI, WMV.

2.2.4. Произвести перед передачей Исполнителю проверку контента на соответствие орфографическим правилам и на уникальность в сети Интернет, если это необходимо.

2.2.5. Самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях настоящего Договора-оферты на сайте Исполнителя по адресу: https://niagarastar.ru/cgi-bin/niagara8/index.pl?page=oferta

2.2.6. Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг;

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты и приложения №1.

2.4. Права Исполнителя:

2.4.1. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с законодательством РФ.

2.4.2. Исполнитель вправе изменять условия данной оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей оферты является дата их публикации на сайте Исполнителя по адресу: https://niagarastar.ru/cgi-bin/niagara8/index.pl?page=oferta

2.4.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, а также в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком заказанных услуг.

2.4.4. Исполнитель вправе в нижней части каждой страницы разработанного Исполнителем сайта делать ссылку на авторство Исполнителя с указанием на сайт и рекламным описанием, сформулированным следующим или подобным образом: «Создание и раскрутка сайтов студии web-дизайна «Ниагара Стар». Данная ссылка, не может быть изменена или удалена. Не допускается использование сайта, если указанная ссылка была изменена или удалена. В случае нарушения указанного условия Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 400 (четырехсот) рублей за каждый день использование сайта без ссылки на сайт Исполнителя.

2.4.5. Исполнитель вправе разместить ссылку на сайт Заказчика в портфолио, размещенным на сайте по адресу https://niagarastar.ru/cgi-bin/niagara8/index.pl?text=portfolio с указанием информации, относящейся к данному проекту без письменного разрешения Заказчика.

2.4.6. Исполнитель вправе принять оплату за составление технического задания;

2.4.7. Вправе не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены в соответствии с настоящим договором;

2.4.8. Вправе расторгнуть настоящий Договор и удалить информацию Заказчика, размещенную на сайте Исполнителя, в случаях:

а) если Заказчик не устранил допущенные им нарушения настоящего Договора в течение одного месяца с момента выставления исполнителем требования об их устранении;

б) если в течение одного месяца с момента окончания ранее оплаченного периода предоставления Услуг заказчик не внес оплату за следующий период предоставления Услуг;

в) если деятельность заказчика грубо нарушает правила сетевого этикета (организация массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного характера (спам), за исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями, либо осуществляется с их предварительного согласия, рассылка вирусов, размещение IRC-серверов, IRC-ботов и т.п. программ, размещение и распространение материалов порнографического характера и т.п., размещение объектов авторских и смежных без согласия правообладателей), либо нарушает иные требования действующего законодательства Российской Федерации или иных стран мира.

2.4.9. Вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

2.4.10. Вправе отказать заказчику в размещении информации или прекратить размещение его информации на сайте, если сочтет, что характер или содержание информации заказчика нарушает действующее законодательство Российской Федерации, носит оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы других лиц либо противоречит настоящему Договору;

2.4.11 Если Заказчик оплатил счет выставленный Исполнителем серией, где в начале №5-, а техническое задание предоставлено не было или было предоставлено в не полном объеме, то Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель делает весь сайт и/или отдельные модули на свое усмотрение в рамках перечисленной суммы от Заказчика. В данном случае претензии по сделанной работе не принимаются.

2.4.12. Если материал и/или пожелания были присланы после начала работ, то работы по этим материалам и/или пожеланиям будут сделаны только после письменного подтверждения Исполнителем о том, что материалы и/или пожелания получены и не выходят за рамки перечисленной по договору суммы, а также будут установлены новые сроки выполнения проекта, которые будут оговорены Исполнителем в письменном виде. Если материалы и/или пожелания выходят за рамки оплаченной по договору суммы, то Исполнитель вправе не выполнять работы по этим материалам и/или пожеланиям до поступления денежных средств за данные материалы/пожелания на расчетный счет Исполнителя. Если денежные средства за данные материалы и/или пожелания не поступят на расчетный счет Исполнителя, то Исполнитель вправе не делать работы по данным материалам и/или пожеланиям.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуги определяется на основании прайс-листа Исполнителя опубликованного на сайте Исполнителя по адресу https://niagarastar.ru/ceny, исходя из базовой стоимости Услуги, и увеличивается соответственно увеличению количества дополнительно заказанных Заказчиком страниц сайта и дополнительно заказанных расширений (дополнительные компоненты, модули).

3.2. В стоимость Услуги не входит подключение дополнительных компонентов, модулей, плагинов, копирайтинг и иные работы, не оговоренные п. 2.1. данной публичной оферты. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно в соответствии с текущими ценами, опубликованными на сайте Исполнителя по адресу https://niagarastar.ru/ceny.

3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% (Ста процентов) от стоимости выбранных Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику. НДС не предусмотрен на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ.

Оплата происходит путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре либо происходит путем перечисления денежных средств любым удобным для заказчика способом, варианты которых предоставляются Заказчику.

3.3.1. Если Заказчик оплачивает составление технического задания, то в этом случае его подписание или отправка его электронной версии на е-майл Заказчика являются фактом окончания работ по разработке Технического Задания. Стоимость составления определяется счетом исполнителя и варьируется в зависимости от сложности, но составляет ни менее 10000 руб. В случае продолжения работы с Исполнителем по данному договору и оплаты всех работ по нему, сумма оплаченная за составление Технического Задания засчитывается как авансовый платеж по работам согласно технического задания, то есть их суммарная стоимость уменьшается на эту величину. Если же по каким то причинам работы не завершаются или сумма отзывается, то данный платеж удерживается Исполнителем, как оплата выполненной работы.

3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя до истечения Срока Акцепта (п.4.3. настоящей Оферты).

3.5. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.

3.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.

3.8. Приемка оказанных Услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, который Исполнитель отсылает Заказчику по электронной почте указанной Заказчиком при регистрации заявки. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный Акт и не уведомил Исполнителя об обнаруженных недостатках, то Услуги считаются принятыми.

3.9. В стоимость Услуги включена регистрация 1 домена в зоне ru или рф.

Регистрация домена производится только после зачисления денежных средств Заказчика на счет исполнителя. Если же за время составления договора или за время поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя или по каким то другим причинам на момент регистрации доменного имени или имен, выбранных Заказчиком, они оказываются заняты, то Исполнитель вправе отложить время регистрации домена, до согласования его с Заказчиком, при этом сроки выполнения работ сдвигаются на время согласования домена. Если в течении 10-и дней с начала выполнения работ Исполнитель не смог связаться с Заказчиком или согласовать доменное имя, то Исполнитель регистрирует его самостоятельно на свое усмотрение. При этом сроки выполнения работ начинают считаться со дня регистрации домена.

3.10. В стоимость Услуги включена поддержка работоспособности сайта сроком на 1 год.

В случае продления работоспособности сайта на следующий год и последующие за ним года Заказчик оплачивает Исполнителю 3800 (три тысячи восемьсот) рублей за каждый год на который продлевается работоспособность сайта. При этом Исполнитель производит продление домена бесплатно на тот же срок, что и продление работоспособности сайта. При иных условиях продления работоспособности сайта стоимость отражается в Техническом Задании к договору.

3.11. Заказчик имеет право не оплачивать продление работоспособности сайта, в этом случае он обязан не менее чем за 1 день до окончания оплаченного срока либо оплатить 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей за передачу резервной копии программного кода и баз данных созданного сайта, которые Исполнитель передает Заказчику в удобном для обеих сторон виде, либо оплатить 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей за перенос этого кода на хостинг Заказчика, при этом Заказчик должен своевременно обеспечить Исполнителя информацией, которая позволит совершить эту операцию, а технические возможности хостинга Заказчика должны отвечать требованиям Исполнителя, установленным на тот момент.

3.12. В случае не поступления денежных средств от Заказчика согласно п. 3.10 или п. 3.11 за 1 день до окончания оплаченного срока работоспособности сайта Исполнитель имеет право удалить сайт Заказчика.

3.13. На протяжении оплаченного срока обеспечения работоспособности сайта Заказчик имеет право оставить один письменный запрос на сохранение и передачу резервной копии сайта в HTML виде, при этом Исполнитель обязан предоставить эту копию. Данная копия не позволяет вносить изменения согласно п. 2.1.2, и будет являться усеченной версией сайта Заказчика, а ее технические возможности реализуются на усмотрение Исполнителя. При этом в повторном создании резервной копии Исполнитель может отказать Заказчику, либо установить оплату, но не более 1000 (одной тысячи) рублей.

3.14. В случае отказа заказчика от продления работоспособности сайта дальнейшее продление домена составляет 400 (Четыреста) рублей.

3.15. Заказчик может так же определить и оплатить Иные работы не предусмотренные Техническим Заданием, при этом Исполнитель будет выставлять Заказчику счет (квитанцию) из расчета 3000 (три тысячи) рублей за 1 день работы специалиста, определение стоимости идет на усмотрение Исполнителя. Оплата такого счета (квитанции) будет означать согласие Заказчика с суммой и условиями выполнения работ, при этом реализация и спорные вопросы идут на усмотрение Исполнителя. Если Заказчик ни в каком виде не прислал условия и порядок внесения изменений, то что именно и как делать определяет Исполнитель, Заказчик при этом не имеет права требовать возврата средств в каком либо виде и определять выполнена работа полностью или нет, этим правом обладает только Исполнитель.

4. Акцепт оферты и заключение договора

4.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный до истечения Срока Акцепта, создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях настоящей Оферты.

4.2. Заказчик производит Акцепт оферты путем оплаты Услуг, в отношении которых заключается Договор. Акцепт Оферты производится с учетом раздела 4 настоящей Оферты.

4.3. Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату заказанной Заказчиком Услуги.

4.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует:

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения Договора);

4.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту (п. 2.4.2) влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

5. Особые условия и ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором.

5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и прерывания связи, ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причинам непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.

5.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание информации, переданной Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Договору, ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения (не нарушая авторских прав, смежных, промышленных и других прав интеллектуальной собственности).

5.4. Исполнитель не несет ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством линий и каналов связи, предоставленных Заказчику третьими лицами, применением нелицензионного программного обеспечения (включая прикладные программы, не используемые непосредственно для работы с сетью Internet), с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.5. Исполнитель не несет ответственности по срокам изготовления сайта в случае несвоевременного предоставления материалов Заказчиком.

5.6. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате использования или невозможности пользования Услугами или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, или изменения функций и других причин.

5.7. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования.

Смотрите так же:  Приказ о возложении обязанностей кадровика на образец

5.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

5.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

6. Порядок рассмотрения претензий и споров

6.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

6.2. Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату Услуг.

6.3. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.

7. Политика конфиденциальности. Авторское право

7.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора Оферты, только если она была обозначена как секретная или конфиденциальная.

7.2. Исполнитель обязуется при исполнении договора Оферты выполнять требования законодательства, в том числе о защите прав потребителя, о защите персональных данных ( п. 2 статьи 18.1 Закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных») . Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора Оферты документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий, если такие документы изначально будут обозначены Заказчиком или Исполнителем, как конфиденциальные.

7.3. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность предоставленных Заказчиком данных и не разглашать их третьим лицам (за исключением уполномоченных государственных органов, а также службы доставки, аудиторов, консультантов, бухгалтеров, юристов на условиях сохранения ими конфиденциальности полученной информации). Политика конфиденциальности Исполнителя является неотъемлемой частью настоящего Договора Оферты.

7.4. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку, в целях исполнения Договора Оферты и на его условиях, его персональных данных, предоставленных Исполнителю, и подтверждает оплатой счета по Договору Оферты, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности Исполнителя. Ссылка на Политику конфиденциальности https://niagarastar.ru/politika-konfidencialnosti

7.5. Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства РФ об авторском праве.

7.6. Имущественные права на тексты, изображения и графику, подготовленные и предоставленные Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, принадлежат Заказчику либо третьим лицам. Ответственность за правомерность использования материалов, принадлежащих третьим лицам, несет Заказчик.

7.7. Заказчик вправе использовать результаты работ, которые получены в соответствии с п 3.11 или резервную копию п. 3.13, по своему усмотрению, без ограничения территории использования и срока использования. Заказчик вправе перерабатывать (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) полученные в соответствии с п. 3.11 результаты работ или резервную копию п. 3.13, в том числе с использованием компьютерных программ, влекущих изменение первоначального результата. Заказчик вправе передавать права на использование результатов работ (оригинальных или измененных) третьим лицам по своему усмотрению.

7.8. За Исполнителем, являющимися автором объектов авторского права, созданных при исполнении настоящего Договора, сохраняются личные не имущественные права.

7.9. После оплаты работ согласно 3.11 или получение или резервной копии п.3.13 Исполнитель передает Заказчику исключительные и другие имущественные права на использование сайта или резервной копии соответственно.

7.10. Право собственности на результат выполненных по Договору работ, после оплаты согласно п. 3.11 таких работ, переходит Заказчику.

8. Заключительные положения

8.1. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна и она высылается письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес Исполнителя.

8.2. Каналы связи в терминах Договора – это: 1) электронная почта а) адрес электронной почты Заказчика, указанный им при формировании Заказа на Услугу, б) адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящих условиях Оферты; 2) факс; 3) почта с уведомлением о вручении.

8.3. В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю Заказчиком.

8.4. Стороны принимают на себя все ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.

8.5. Заказчик гарантирует Исполнителю достоверность и своевременность предоставления информации.

9. Реквизиты Исполнителя

ООО «Ниагара Стар»

Юридический адрес: 111672, г. Москва

улица Городецкая д. 13/19 кор. 2 кв. 49

Фактический адрес: 127015, г. Москва

ул. Большая Новодмитровская д.23 стр.6.

ИНН/КПП : 7703562310/ 772001001

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)

Тел.: 8 (495) 744-3-999

Справочно: выдержка из гражданского кодекса российской федерации

Статья 435. Оферта

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

7 правил оформления публичной оферты для интернет-стартапа

И почему её нельзя прятать в недрах сайта

Если вы начинаете бизнес в интернете, не разместив на сайте публичную оферту, отношения с клиентами будут регулироваться общими нормами законодательства, которые не учитывают индивидуальные особенности вашего бизнеса. Это прямой путь к конфликтам.

Например, вы берёте с клиентов деньги как агент, а услуги выполняют третьи лица. Если не раскрыть эту схему в оферте, юридически исполнителем услуг будете считаться вы сами — и именно вам, а не тем, кто их фактически оказал, клиенты в случае чего предъявят претензии. Так устроено российское законодательство.

Юрист в сфере IT, корпоративного и договорного права Евгений Рябов объясняет, каких ещё ошибок важно избежать, оформляя публичную оферту.

Публичная оферта отличается от простой оферты тем, что первая адресована неопределённому кругу лиц, вторая — кому-то конкретному, но понятно, что на сайтах и в мобильных приложениях, как правило, размещаются именно публичные оферты. Для удобства далее публичную оферту я буду называть просто офертой.

На самом деле оферта сама по себе ничего не регулирует. С юридической точки зрения оферта — это всего лишь предложение клиенту заключить договор на указанных в ней условиях. Чтобы оферта превратилась в договор, клиент должен её акцептовать.

В соответствии со статьёй 432 Гражданского кодекса договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной стороной и её акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Размещение оферты в электронной форме на сайте компании равнозначно направлению оферты клиенту. А совершение клиентом действия, предусмотренного такой офертой, является её акцептом.

Это был необходимый ликбез. Перехожу к практическим советам.

Совет №1. Не используйте публичные оферты, заимствованные у сервисов-конкурентов. Каждый бизнес уникален и имеет не только экономические, но и юридические особенности.

К примеру, сервис-конкурент работает исключительно с клиентами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности, а вы в дополнение к ним — ещё и с обычными физическими лицами. Заметить эту особенность бизнеса не всегда просто, а правовое регулирование отношений с каждой категорией клиентов имеет свои особенности.

Совет №2. Если вы можете уйти из-под действия закона о защите прав потребителей, то сделайте это скорее.

Закон и правоприменительная практика о защите прав потребителей обладает довольно высокой ангажированностью в пользу потребителей. Это часто бывает не на руку бизнесменам.

Однако, если вы не можете поменять клиента, иногда можно немного скорректировать бизнес-модель и сделать так, чтобы потребители ничего не платили сервису. В этом случае закон о защите потребителей не работает, поскольку он регулирует исключительно возмездные отношения между потребителями и бизнесом. Таким образом можно абсолютно легально выйти из-под регулирования указанного закона.

Совет №3. Структурируя оферту, начните с создания матрицы юридических рисков.

Матрица юридических рисков — это перечень угроз и ситуаций, которые могут навредить бизнесу с юридической точки зрения. В идеале оферта должна закрывать все возможные юридические риски.

Совет №4. Не стоит надеяться на то, что вы можете в любой момент изменить оферту и поменять правила игры с прежними клиентами — физическими лицами.

Пунктом 2 статьи 310 Гражданского кодекса установлено, что, если кто-то из участников договора не является субъектом предпринимательской деятельности, право на одностороннее изменение его условий может быть предоставлено лишь стороне, не осуществляющей предпринимательскую деятельность (за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне).

Да, в скобках есть примечание, что имеются исключения из этого правила. Но чтобы такое исключение откопать, нужно очень постараться, поэтому лучше сразу обратиться к юристу. И не факт, что юрист поможет, — исключения эти очень редки.

Вывод: старайтесь сразу составить оферту так, чтобы в дальнейшем не вносить в неё изменения.

Совет №5. Размещайте оферту так, чтобы клиент не мог не ознакомиться с ней и не акцептовать её, приобретая ваш продукт.

В своей практике я встречал ситуации, когда оферта размещалась в таких потаённых местах сайта, что даже админ не мог её сразу найти. Что уж тут говорить о клиентах. Если с клиентом возникнет спор, суд вряд ли посчитает, что вы предоставили ему возможность ознакомиться с офертой (условиями договора). В этом случае будут применяться общие нормы законодательства — и вероятность разрешения спора в пользу сервиса будет очень невысока.

Совет №6. Не называйте публичную оферту несуществующими юридическими терминами.

Если публичную оферту, размещённую на вашем интернет-ресурсе, вы назвали «договор оферты», это свидетельствует о низком качестве вашей юридической поддержки.

«Договор оферты» — это оксюморон. Надеюсь, вы помните, о чём был юридический ликбез в начале статьи.

При этом допустимо называть документ «договор-оферта», поскольку это определение справедливо отражает его двойственную природу (после акцепта и до него).

Совет №7. Оферта должна быть полным отражением реального положения вещей в бизнесе.

Довольно часто я встречаю документы, в которых прописаны одни бизнес-процессы, а по факту выполняются совершенно другие. Спрашивается, зачем тогда вообще разместили оферту, если она не соответствует реальности?

Обычно эта проблема возникает, когда оферту заказывают юристу, который либо не особо вникает в особенности бизнеса клиента и стряпает её как попало, либо делает оферту адекватно всем бизнес-процессам, сдаёт её клиенту, а спустя некоторое время клиент вносит значительные корректировки в свой бизнес, не внося изменений в оферту.

В итоге получается какая-то химера, в которой потом даже сами бизнесмены разобраться не могут. И всё это очередной раз грозит тем, что конфликты с клиентами могут привести совсем не туда, куда хотелось бы стартапу.

Резюме: оферта — юридическая основа интернет-бизнеса. И от качества её составления зависит, сможете ли вы управлять конфликтами с клиентами или вам придётся полагаться на удачу.

Фотография на обложке: H. Armstrong Roberts / Classic Stock / Getty Images , Business stock / Shutterstock

Договор-оферта

Договор публичной оферты
Об оказании услуг по созданию и техническому обслуживанию сайта

Российская Федерация, г. Белгород Опубликовано: 15 марта 2017 г.

Адрес размещения в сети Интернет: http://pw-studio.ru/oferta

Индивидуальный предприниматель Станогин Александр Петрович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 31 №002248817 от 17.01.2012 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по созданию и техническому обслуживанию Сайта (далее – Услуги), любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги по созданию и техническому обслуживанию сайта на условиях настоящей Оферты.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое и физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком платежа в счёт оплаты Услуги – Акцепт Оферты.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях:

1.2. Оферта — настоящий документ «Об оказании услуг по созданию и техническому обслуживанию сайта», опубликованный в сети Интернет по адресу http://pw-studio.ru/oferta

1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг путём предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. Акцепт Оферты создает Договор.
Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается создание и/или техническое обслуживание сайта по техническому заданию Заказчика (Приложение № 1).

1.4. Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключённому договору Оферты.

1.5. Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуг по созданию и техническому обслуживанию сайта, который заключается посредством Акцепта Оферты.

1.6. Сайт — программный комплекс для ЭВМ, обеспечивающий публикацию для всеобщего обозрения в сети Интернет информации, предоставленной Заказчиком. Сайт доступен по уникальному электронному адресу (IP-адресу) или его буквенному обозначению (доменному имени). Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ.

1.7. Техническое задание (ТЗ) — документ, описывающий функциональность создаваемого Сайта, а также комплекс мер по его техническому обслуживанию. Техническое задание является приложением №1 к настоящему договору-оферте. Техническое задание является обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора оферты и составляется индивидуально в каждом конкретном случае.

1.8. Программный модуль сайта — функционально законченный фрагмент сайта, оформленный в виде отдельного набора файлов с исходным кодом.

1.9. Материалы для Сайта — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на различных носителях, необходимые Исполнителю для размещения на Сайте. Материалы для Сайта предоставляются Заказчиком в электронном виде. Создание Исполнителем материалов для Сайта, а также их дополнительных языковых версий, не входит в настоящий Договор оферту.

1.10. Контент — любое информационно значимое наполнение Сайта — текстовая информация, изображения, аудио- и видеоролики — вся информация, которую пользователь может загрузить на сервер Хостинга для отображения её на Сайте для посетителей Сайта.

1.11. Хостинг — услуга по предоставлению вычислительных мощностей организацией хостинг-провайдером для физического размещения информации на сервере, постоянно подключённого и доступного в сети Интернет. В рамках договора под хостингом понимается услуга хостинг-провайдера по размещению файлов сайта на сервере, на котором запущено программное обеспечение, необходимое для обработки запросов к этим файлам, а также поддержка баз данных. Требования к хостингу описываются в Техническом задании на разработку сайта.

1.12. Пользователь — посетитель информационных ресурсов в сети Интернет.

1.13. Браузер — программное обеспечение для просмотра Сайтов.

1.14. Система управления сайтом (CMS) — программное обеспечение для управления контентом сайта.

1.15. Поисковая система — программно-аппаратный комплекс, интерфейс которого размещён в сети Интернет, предназначенный для поиска пользователями информации в сети Интернет.

1.16. Техническое обслуживание сайта — комплекс мер по поддержанию работоспособности Сайта, наполнению его контентом, внесению изменений в структуру информационного наполнения сайта. В отдельных случаях, в соответствии с Техническим Заданием, в Техническое обслуживание сайта включаются работы по созданию или доработке программных модулей для сайта.

1.17. Акт сдачи-приёмки работ — документ, заверенный подписями и печатями (при их наличии) Сторон, свидетельствующий о полноте выполнения работ по Договору Оферте и об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к результату всех работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Услуг на условиях данной Оферты.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Обязательным условием оказания Услуг в соответствии с Офертой является подписание сторонами Технического Задания.

Смотрите так же:  Титов дмитрий алексеевич адвокат

3.2. Исполнитель приступает к выполнению Работ с момента акцепта Оферты (см. п. 7.1.).

3.3. После акцепта Оферты Исполнитель осуществляет следующие виды работ:

3.3.1. Разработку сайта в соответствии с Техническим Заданием.

3.3.2. Первичное наполнение созданного сайта текстовой и графической информацией предоставленной Заказчиком или тестовой информацией. При этом Исполнитель наполняет не более 10 страниц сайта (если иное не оговорено в Техническом задании). При настройке программных модулей и компонентов Исполнитель создает не более 15 пунктов, разделов и категорий (в меню — это пункты меню, в структуре материалов — категории, в доске объявлений — разделы и подразделы и т.д.). Дальнейшее наполнение сайта информацией Заказчик производит самостоятельно, с помощью Системы управления сайтом. При необходимости, Исполнитель выполняет данную работу за отдельную плату в соответствии с действующими тарифами.

3.4. После разработки сайта Исполнитель предоставляет Заказчику полный электронный архив созданного сайта, включая систему управления сайтом и дополнительное программное обеспечение для управления сайтом (при необходимости).

3.5. Для возможности удобного редактирования Заказчиком содержимого сайта, на сайт устанавливается Система управления сайтом с дополнительным программным обеспечением. Заказчик обязуется использовать установленную Систему управления сайтом в соответствии с Лицензией на конкретную (выбранную Заказчиком) Систему управления сайтом.

3.6. Размещение сайта Заказчика производится на сервере Хостинг-компании, предложенной Заказчиком, при условии, что характеристики хостинга, выбранного Заказчиком, соответствуют минимальным требованиям, изложенным в Техническом задании. В случае несоответствия характеристик выбранного хостинга Техническому заданию, Заказчику предоставляется полный комплекс файлов сайта в соответствии с пунктом 3.4 и установка сайта производится Заказчиком самостоятельно.

3.7. Для регистрации доменного имени силами Исполнителя Заказчик обязуется предоставить достоверную информацию, необходимую для регистрации доменного имени, в том числе паспортные данные (для регистрации на физическое лицо) или данные об организации Заказчика (для регистрации на юридическое лицо), с их электронными сканированными копиями.

3.8. Доменное имя (домен) оформляется на паспортные данные или организацию Заказчика. Регистрация домена осуществляется у регистратора «Рег.Ру» (http://www.reg.ru) в целях приобретения прав на регистрируемый домен Заказчиком.
Администратором регистрируемого домена назначается Исполнитель для проведения настройки домена для его корректной работы. После подписания Акта о сдаче-приёмке работ, Заказчику предоставляется полный доступ к панели управления доменом. После передачи Заказчику доступа к управлению доменом, техническая поддержка по управлению доменом оказывается только на платной основе по тарифу работы веб-мастера: 400 руб./час, но не менее 400 руб.

3.9. Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента присвоения регистрируемому домену в базе данных компании «Рег.Ру» (http://www.reg.ru) статуса зарегистрированного («REGISTERED»). Срок действия регистрации домена 1 (один) год с момента регистрации. Ответственность за своевременную оплату и продление доменного имени возлагается на Заказчика.

3.10. В случае необходимости выполнения дополнительных Работ (как до, так и после подписания Акта сдачи-приёмки), не предусмотренных Техническим заданием, связанных с изменением дизайна Сайта, созданием новых или доработкой существующих программных модулей, либо с реализацией иных дополнительных требований и пожеланий Заказчика, данные работы выполняются за отдельную плату.
Виды дополнительных Работ устанавливаются в отдельном Техническом задании, стоимость дополнительных работ устанавливается в дополнительной смете работ, сроки выполнения дополнительных работ устанавливаются в отдельном плане графике. Такие документы оформляются в качестве приложений к данному договору.

3.11. Исполнитель оказывает бесплатную техническую поддержку созданного сайта в течение 1 (одного) года после создания сайта. При этом Исполнитель отвечает только за работоспособность сайта в начальной комплектации программными модулями (комплектация на момент подписания Акта сдачи-приёмки) и не обязан выполнять обновление программных модулей сайта или наполнение сайта контентом.

3.12. Данный договор-оферта не требует подписания в письменном виде.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить весь перечень Работ, указанный в Техническом задании, в установленные сроки;

4.1.2. Произвести техническую настройку Сайта;

4.1.3. Сдать выполненные Работы Заказчику по акту сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном главой 10 настоящего Договора;

4.1.4. После завершения Работ разместить программное обеспечение Сайта на хостинге или передать его Заказчику в соответствии с пунктом 3.6 настоящего договора Оферты и предоставить Заказчику полный доступ к административной панели Системы управления сайтом (логин и пароль);

4.1.5. Немедленно сообщать Заказчику об обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество Работы или создающих невозможность завершения Работы в срок, и до получения от Заказчика указаний приостановить Работы.

4.1.6. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг/выполненных работ к моменту расторжения Договора. Возврат осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента расторжения Договора.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

4.2.2. Выполнять Работу с применением тех программных средств и методов разработки, которые, по мнению Исполнителя, наиболее полно соответствуют поставленной задаче.

4.2.3. Использовать программные средства и компоненты как собственной разработки, так и сторонних разработчиков. Если иное не оговорено в Техническом задании, программные компоненты сторонних разработчиков предоставляются «как есть», без дополнительной доработки или модификации. При необходимости их доработки или модификации, данные работы оплачиваются дополнительно.

4.2.4. Приостановить работу сайта, в случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных ему услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Предоставить Исполнителю в электронном виде все необходимые информационные текстовые, графические, аудио- и видео материалы для разработки Сайта;

5.1.2. Информировать Исполнителя о необходимости внесения изменений в макет дизайна Сайта или в функциональность программных модулей сайта в соответствии с утверждённым Техническим Заданием;

5.1.3. Принять выполненные Работы по акту сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном главой 10 настоящего Договора;

5.1.4. Своевременно и в полном объёме производить оплату работ, согласно главе 10 настоящего Договора.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. После сдачи Исполнителем сайта производить информационное обновление Сайта самостоятельно или с привлечением Исполнителя с заключением дополнительного договора на Техническое Обслуживание.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость услуг Исполнителем по настоящему Договору рассчитывается на основании Технического Задания и в соответствии со списком базовых цен, опубликованным на странице http://pw-studio.ru/pricelist

6.2. Базовые цены, устанавливаемые Исполнителем, могут быть изменены в любое время. Новые цены вступают в силу с момента опубликования их на странице http://pw-studio.ru/pricelist если иной срок вступления новых цен в силу не определён дополнительно при их опубликовании.

6.3. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта в два этапа. До начала работ выплачивается аванс в размере не менее 50% итоговой суммы счета. Оставшаяся сумма оплачивается в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки работ. Возврат аванса, за вычетом комиссий используемых для этого платёжных систем, возможен в течение 1 банковского дня, следующего за днём поступления аванса на расчётный счёт Исполнителя. По истечении этого времени аванс не возвращается.

6.4. Все расчёты по Договору производятся в рублях РФ.

6.5. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя безналичным переводом либо посредством формы оплаты на сайте банка «Точка.ру», кнопка перехода на которую расположена на сайте Исполнителя по адресу http://pw-studio.ru/order

6.6. В случае невыполнения условий п.6.3. Исполнитель вправе приостановить работы по настоящему Договору до выполнения Заказчиком своих обязательств.

6.7. В случае возврата аванса по желанию Заказчика работы по Договору прекращаются, а сам Договор считается расторгнутым.

7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путём оплаты услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, с учётом условий раздела 6 Оферты. В случае, если Акцепт Оферты (оплата счёта) не был произведён в течение установленного срока оплаты, Оферта теряет силу в отношении таких заказываемых Услуг, а Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание соответствующих Услуг.

7.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования её Исполнителем в сети Интернет по адресу http://pw-studio.ru/oferta и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1.адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно при таком размещении.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.

9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объёме, соответствующем размеру предоплаты, произведённой Заказчиком по Договору,

б) до момента расторжения Договора.

9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой внесение этих изменений в заключённый и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

9.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращённым с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке, установленном в п. 4.1.6 настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

10.1. После завершения работ и произведения технической настройки Сайта, Исполнитель в течение 2 (двух) дней составляет и направляет Заказчику для подписания акт сдачи-приёмки Работ, подписанный Исполнителем.

10.2. В течение 5 (пяти) дней с даты получения акта сдачи-приёмки Заказчик обязан принять Работы по договору, подписать акт сдачи-приёмки и направить один экземпляр Исполнителю, либо не принять Работы путём направления Исполнителю письменного мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ по договору с детальным письменным обоснованием причин такого отказа.

10.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней с момента получения Исполнителем отказа составить двусторонний протокол, где должны зафиксировать перечень недостатков выполненных Исполнителем Работ, послуживших причиной отказа от приёмки Заказчиком Работ, и установить срок для их устранения.

10.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки при условии не получения Исполнителем письменного мотивированного отказа в течение 5 (пяти) дней, все Работы по договору считаются принятыми Заказчиком.

10.5. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы, либо в ходе выполнения работы, либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение 10 календарных дней с момента принятия выполненной работы.

11. АВТОРСКИЕ ПРАВА

11.1. После подписания Акта выполненных работ Заказчик получает исключительное право на использования сайта в своих рекламных и презентационных целях. За Исполнителем сохраняется исключительное право демонстрации сайта как продукта своей производственной деятельности. Все вопросы, касающиеся авторского права и правовой охраны программного обеспечения, созданного в процессе выполнения Работ по настоящему договору, регулируются действующим Законодательством РФ.

11.2. Исполнитель вправе размещать на каждой странице Сайта информацию с указанием имени или бренда Исполнителя и контактную информацию в виде 1 (одной) индексируемой гиперссылки на Интернет-ресурс Исполнителя.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор может быть расторгнут досрочно:

12.1.1. По соглашению Сторон в любое время.

12.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны.

12.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

12.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:

а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей;

б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.

13.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;

б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;

в) неполадки в работе разработанного сайта, вызванные в следствии действий Заказчика или третьих лиц, в том числе пользователей и администраторов сайта, вследствие атак хакеров или сбоев в работе сервера хостинг-провайдера.

13.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.

13.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в том числе принятие правовых актов), пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои в работе компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.

13.6. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесённый Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.

13.7. Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой Заказчиком на Сайте.

13.8. Исполнитель не будет нести ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате использования услуг хостинг провайдера.

13.9. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной им необходимой в целях исполнения Договора информации, и своевременность её предоставления.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путём переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.2. Любые уведомления по Договору, включая Акт приёмки-сдачи работ могут направляться одной Стороной другой Стороне:

14.2.1. по электронной почте:

а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при заказе Сайта, с адреса электронной почты Исполнителя, указанного в п.15 Оферты в случае, если получателем является Заказчик,

б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в п.15 Оферты, с адреса электронной почты Заказчика, указанного им при заказе Сайта;

14.2.2. почтой, в том числе с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

14.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двустороннего документа.

15. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Станогин Александр Петрович

Юридический адрес: ул. Губкина, д.29, кв.81, г.Белгород, 308036.
Физический адрес: ул. Губкина, д.29, кв.81, г.Белгород, 308036.
ИНН: 340903692444
ОРГНИП: 312312301700047

Электронная почта: [email protected]
Адрес WEB-сайта: http://pw-studio.ru
Телефон: +7 (960) 630-72-07

Банковские реквизиты:

Полное наименование: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное наименование: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Корр.счёт: 30101810845250000999
ИНН: 7706092528
КПП: 775043002
Город: Москва

Расчетный счет: 40802810102270003278

СПРАВКА
выдержка из гражданского кодекса Российской Федерации

Статья 435. Оферта

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.

2. Оферта связывает направившее её лицо с момента её получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределённому кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся, признается офертой (публичная оферта).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *