Договор сантех работы

Примерная форма договора подряда на выполнение сантехнических работ (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями главы 37 ГК РФ.

Договор
подряда на выполнение сантехнических работ

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Ф. И. О. заказчика ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ Полное наименование юридического лица ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [ вписать нужное ] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [ виды и объем работ ].

1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

— начальный срок выполнения работ [ число, месяц, год ];

— конечный срок выполнения работ [ число, месяц, год ].

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ].

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [ срок ] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [ срок ] с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

— недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

— ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

— нарушение конечного срока выполнения работ;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

[ подпись, инициалы, фамилия ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на выполнение сантехнических работ

Разработана: Компания «Гарант», август 2012 г.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все сантехнические работы по ремонту и отделке Объекта надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением №1 к Договору и сдать Объект «под ключ» (что включает в себя проведение всех оговоренных сантехнических работ).
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм.
2.2. Обязанности Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика к Объекту.
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2.3. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц в течение действия всего срока договора.
2.2.4. Заказчик несет ответственность за Дизайн-проект, предоставленный Подрядчику. В случае невозможности исполнения (по объективным техническим причинам) работ, требуемых для осуществления Дизайн-проекта, а также при внесении изменений в Дизайн-проект после начала работ, со стороны Заказчика, если данные обстоятельства ведут к удорожанию стоимости работ более чем на 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ, Заказчик обязуется оплатить разницу в оговоренные сроки либо предложить решение, которое было бы принято сторонами и не вело к увеличению стоимости работ.
2.2.5. Заказчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами дома по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д., оплате вышеуказанным лицам за данные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора.

2.3. Права Заказчика
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в ход работ.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, после оплаты стоимости уже сделанных работ за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком данных работ в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента письменного извещения об этом Подрядчика, отказаться от настоящего Договора, с оплатой уже сделанных этапов, за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.
2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив в установленные настоящим Договором сроки Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу,
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
— Начало работ « » 2016г.
— Общая продолжительность работ — дня.
Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
3.2. Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Приложением № 1.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Общая стоимость работ составляет руб. и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена каждого вида работ устанавливается действующими на данный момент расценками Подрядчика.

Смотрите так же:  Приказ на сроки выдачи зарплаты

4.2. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ, в случае, если по тем или иным причинам работы, указанные в Приложении, не могут быть выполнены или должны быть заменены более дешевыми по стоимости, в случае, когда разница в цене будет составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.
4.3. Стоимость работ во всех иных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.
4.4. Оплата происходит поэтапно. Перед началом работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости работ. Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику единовременно с подписанием Акта приема выполненных работ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п. 2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.
5.2. При отказе подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основание для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо составляется дополнительный документ — приложение.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Обьекта в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания общего акта сдачи-приемки и 100% оплаты по Договору и включает в себя устранение, исправление всех недостатков, допущенных по вине подрядчика, выявленных в течение 12 (двенадцати) месяцев после сдачи объекта.
7.2. Гарантийное обслуживание осуществляется только в случае использования Заказчиком Объекта в соответствии с его назначением, при бережном отношении к санитарно-техническому и иному оборудованию и материалам, не нарушении правил эксплуатации данного оборудования и материалов, а также выполнении профилактических санитарно-технических мер не реже 1 раза в 6 месяцев, что при необходимости должно быть подтверждено актом выполненных работ.
7.3. Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту по вине Заказчика, а также третьих лиц. В этом случае ремонт осуществляется за счет Заказчика.

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне договора.

Договор на выполнение сантехнических работ

Привет! Я затеяла ремонт в ванной комнате, отобрала пару фирм-подрядчиков. В других ветках мне уже дают хорошие советы: и .

Почитала договор — очень стандартный, никаких обязательств со стороны подрядчика толком не прописано.
Подскажите или лучше даже покажите, пожалуйста, какие пункты должны быть в договоре за замену труб и сантехники в ванной комнате. Как ответственность подрядчика должна быть прописана на время работ и по гарантии?
Какие ещё юридические тонкости здесь могут быть? Вопросов уйма, аж страшно.
Скажем, если что-то потекло уже после окончания работ, какой «срок реакции» должен быть на ремонт?
А если во время замены стояков лопнет труба, но не у меня, а у соседей?
Как правильно прописать ответственность фирмы подрядчика на случай если они во время монтажа расколют новый унитаз или раковину?
Я не хочу менять стояк канализации, он чугунный, а вдруг во время ремонта он треснет? Кто и за какие деньги его должен поменять?

Обычный договор на оказание услуги. В нем надо оговорить все возможные варианты компенсаций, на которые вы сможете рассчитывать в случае некачественного, а то и нанесшего ущерб, ремонта.

В интернете есть шаблоны, но они, наверное, такие же стандартные, как и у Вас.
например:

Спасибо, Roman , за ответ, но не открывается!

Кстати, а как быть, если фирма не захочет вносить изменения в договор?

2Tasha Посмотрите, для примера, здесь » > Что касается ответственности, так и впишите в договор, что исполнитель несет полную ответственность за ущерб, причиненный имуществу или оборудованию заказчика при выполнении работ. Укажите, что гарантийный срок на выполненные исполнителем работы и примененные им материалы составляет 1 год со дня приемки работ заказчиком (а Вы подпишете соответствующий акт в конце работ).

2Геннадий Б О! А я даже забыл, что у нас на сайте есть договор Позор мне
Тот договор (то что не открылся у Tasha ):

Договор подряда № ___
на ремонтно-строительные работы
г. Москва [RIGHT]_________ 2007 г.[/RIGHT]

______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________, имеющий паспорт __________________, выданный _______________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, _____________________ (далее именуется «Объект»).
1.2. Перечень, объем и стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемыми Заказчиком Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору) и Сметой на ремонтно-строительные работы (Приложение 2 к настоящему Договору).
1.3. Работы выполняются из материалов Заказчика.
1.4. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере____________________ (_____________________) рублей в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ** 2.1. Срок начала работ на Объекте не позднее трех дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
2.2. Срок завершения работ не позднее трех недель с момента начала работ на Объекте.
2.3. Срок завершения работ может быть изменен в случае изменения Заказчиком перечня и объема работ по Объекту.
2.4. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.
2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Все указанные в Акте разногласий недоделки Подрядчик обязуется устранить за свой счет в пятидневный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий.
2.6.** В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение более чем пятидневный срок с момента подачи Акта, работы считаются принятыми и подлежат оплате в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик в день подписания Договора производит авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ по Договору, что составляет ____________ (_______________) рублей.
3.2. По окончании ремонтно-строительных работ в день подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик производит окончательный платеж работ по Договору, что составляет ____________ (_________________) рублей.
3.3. Стоимость работ по Договору может быть изменена в случае изменения Заказчиком перечня и объема работ по Объекту.
3.4. В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку всего или части расходных материалов, он обязан оплатить Подрядчику перед закупкой стоимость закупаемых расходных материалов в размере 100%.
3.5. Оплата за транспортные услуги производится Заказчиком предварительно за день предоставления автотранспорта по заявке Подрядчика с последующим отчетом.
3.6. Все расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком наличными в рублях.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:

  • назначить на весь период ведения работ на Объекте своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ на Объекте, и которым на момент вступления в силу настоящего Договора Подрядчик определил гражданина ______________________, имеющего паспорт ____________, и контактный телефон которого: _____________;
  • выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, Cметой на ремонтно-строительные работы и пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора;
  • обеспечить высокое качество работ, выполняемых по настоящему Договору;
  • за свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине, до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки;
  • в случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденных Сметы и/или Графика ведения работ — своевременно предупредить об этом Заказчика;
  • 4.2. Заказчик обязан:

  • обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект;
  • не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором;
  • своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком выбор материалов используемых при ведении работ;
  • своевременно и полностью оплатить работу Подрядчика согласно условиям настоящего Договора;
  • принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных Подрядчиком работ на Объекте.
  • 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    5.1. В случае изменения по желанию Заказчика предусмотренного Техническим заданием объема и перечня работ, Заказчик соответственно изменяет Техническое задание, утверждает изменения Сметы, а также оплачивает превышение стоимости работ на Объекте, в случае его возникновения.
    5.2. В случае увеличения объема и/или перечня работ по желанию Заказчика срок завершения работ на Объекте увеличивается на соответствующую величину.

    6. ГАРАНТИЯ
    6.1. Настоящим Подрядчик дает гарантию на все виды выполненных согласно Смете работ в течение одного года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.
    6.2. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы и оборудование определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    6.3. Все заявки Заказчика на выезд представителя Подрядчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону Подрядчика: тел. __________.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
    7.2. При наличии уважительных причин Заказчик вправе до окончания работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы.
    7.3. Настоящий Договор прекращает свое действие:
    в части выполнения работ на Объекте — в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты Заказчиком произведенных работ;
    в части гарантийных обязательств Подрядчика — по истечении одного (1) года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

    8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
    8.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную (материальную) ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    8.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в районном суде города _________ по месту нахождения Объекта.

    ПРИЛОЖЕНИЯ:
    Приложение № 1 Техническое задание на производство работ;
    Приложение № 2 Смета на ремонтно-строительные работы;

    Подрядчик _______ Генеральный директор_____________________
    Заказчик ________

  • во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах;
  • Roman , спасибо. Несколько комментариев, если не возражаете.
    Подскажите, как правильнее указать срок реакции фирмы на устранение неисправностей? Ведь если просто следовать договору, то фирма может не отказываться от ремонта, но делать его неделями! Я уже почти убедила фирму включить этот пункт: «в течение двух рабочих дней, но не более 10 календарных». 10 календарных — это на случай если фирма решит внутренним распоряжением объявить весь следующий месяц выходным.
    Как считаете, нормальная формулировка?

    И ещё вопросик. Может есть пример указания ответственности по гарантии? Здесь этого нет, а очень интересно.

    Tasha написал :
    Может есть пример указания ответственности по гарантии? Здесь этого нет, а очень интересно.

    Геннадий Б дал правильную ссылку (если я не ошибаюсь, то он именно и консультировал нас по этому договору. Спасибо ему!). Там есть пункт 7.1. в котором прописана гарантия:

    Привожу на всякий случай и этот договор полностью в текстовом виде:

    ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
    на выполнение ремонтно-отделочных работ
    г. _______[RIGHT]«___»__________200___г.[/RIGHT]

    ________, в лице ______________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и гр. __________, проживающий(ая) по адресу: _______, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Подрядчик обязуется произвести в принадлежащем Заказчику на праве собственности помещении (дом, квартира, комната – нужное подчеркнуть), находящемся по адресу __________________________ ремонт своими силами, инструментами и оборудованием согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений.
    1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты и оплатить обусловленную настоящим договором их стоимость.

    2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
    2.1. Подрядчик обязуется начать ремонт помещения не позднее «___»________200__г. и закончить его в объеме, предусмотренном сметой, не позднее «___»________200__г. (при условии соблюдения Заказчиком пп.3.2. и 4.3. настоящего Договора).
    В случае выполнения дополнительных работ (не указанных в смете) срок исполнения увеличивается пропорционально объему работ с коэффициентом 2,0.
    2.2. Заказчик обязуется: до начала работ вывезти во избежание порчи мебель, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих, в котором будет обеспечена их сохранность, обеспечить Подрядчику с 9 до 22 часов ежедневный доступ к месту выполнения работ, обеспечить на месте выполнения работ водоснабжение, необходимый температурный режим и подачу электроэнергии, если настоящим Договором эти работы не возложены на Подрядчика.
    2.3. В случае переустройства и перепланировки помещения Заказчик обязуется до начала работ получить разрешение на их проведение.
    2.4. По окончании работ Подрядчик составляет «Акт приемки работ», в котором Заказчик указывает недоделки и иные дефекты в работе (если таковые обнаружатся) и устанавливает сроки их устранения.
    После устранения указанных в акте недоделок, работа считается принятой и подлежит оплате в полном объеме.
    Устранение недоделок, выявленных после составления «Акта приемки работ», производится в порядке гарантийного обслуживания.

    Смотрите так же:  Закон о защите прав потребителя в рб 2020

    3. МАТЕРИАЛЫ
    3.1. Используемые во время ремонтно-отделочных работ материалы (нужное подчеркнуть):
    3.1.1 поставляет Заказчик (полностью);
    3.1.2 поставляет Подрядчик (полностью, за наличный расчет);
    3.1.3 поставляют Заказчик и Подрядчик по взаимной договоренности;
    3.1.4 поставляет Подрядчиком, оплачивает Заказчик по безналичному расчету.
    3.2. Заказчик обязуется предоставить необходимую документацию (проект, разрешение на перепланировку и т.д.) и материалы (либо средства на их приобретение) не менее чем за три дня до начала работ. В противном случае дата начала работ переносится.
    3.3. В случае если материалы поставляет Заказчик, он обязуется поставить их в трехдневный срок после получения заявки, доставить их к месту выполнения работ и сдать Подрядчику по акту. Материалы Подрядчик принимает поштучно, вскрывая упаковки. В случае технологической нецелесообразности нарушения заводской упаковки до начала обработки материал принимается по количеству упаковок. В этом случае Подрядчик несет ответственность за количество, а Заказчик – за сохранность и качество упакованных материалов до момента начала обработки. «Акт передачи материалов» со стороны Подрядчика подписывает мастер участка.
    3.4. В случае если материалы поставляет Подрядчик, Заказчик обязуется своевременно предоставлять средства для приобретения материалов и оплачивать накладные расходы, связанные с подбором, приобретением, хранением, доставкой и возвратом излишков:

  • по п.3.1.2. в размере 10 % стоимости;
  • по п.3.1.3 в размере 12,5 % стоимости;
  • по п. 3.1.4 в размере 15 % стоимости.
    Работы, связанные с доставкой и подъемом стройматериалов на высокие этажи, оплачиваются отдельно (согласно сметной стоимости работ и в зависимости от этажности).
    Все необходимые материалы поставляются Подрядчиком по 100% предоплате.
    3.5. Подрядчик обязуется приобретать материалы по розничным и мелкооптовым ценам, сложившимся в данный момент на рынке стройматериалов, в количестве, необходимом для выполнения работ.
    3.6. Подрядчик обязан своевременно отчитываться перед Заказчиком о приобретенных материалах с подробным перечнем их количества и цены.
    3.7. Подрядчик обязуется по окончании работ оформить возврат неиспользованных материалов с ненарушенной упаковкой.
    3.8. Подрядчик отвечает за доброкачественность приобретенного им материала и соответствие качества материала его ценовой категории. Все претензии по материалам ненадлежащего качества (их количеству, цене и другим свойствам) принимаются в течение 14 дней со дня их поставки.
    3.9. Подрядчик отвечает за неправильное использование материалов, их порчу, если таковая произойдет по его вине.
  • 4. ОПЛАТА РАБОТ
    4.1. Стоимость работ определяется сметой, являющейся составной частью настоящего Договора, и приобретает силу с момента подтверждения ее Заказчиком.
    4.2. Заказчик оплачивает работы (нужное подчеркнуть):

  • за наличный расчет;
  • по безналичному расчету;
  • использует другой вид оплаты (указать) ____________________________.
    4.3. Порядок оплаты работ (нужное подчеркнуть).
    4.3.1. Поэтапная оплата:
  • 5 % от стоимости работ Заказчик уплачивает Подрядчику при подписании настоящего Договора (аванс), до начала работ;
  • 90% от стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику поэтапно в ходе работ за фактически выполненные работы согласно пунктам сметы (дополнительной) работ. Заказчик обязан в течение двух дней после подачи отчета принять и оплатить предъявленные Подрядчиком к оплате работы. Периодичность отчетности и выплат составляет 15 дней. Если отдельные виды работ не могут быть завершены в связи с их поэтапным выполнением, Подрядчик вправе предъявить эти работы к оплате как фактически выполненные, с указанием процента выполнения к плановому объему;
  • 5% (окончательный расчет) производится не позднее двух дней после приемки Заказчиком выполненной работы.
    4.3.2. С предоплатой:
  • в размере 50 (100)% от предварительной сметной стоимости работ до начала работ и окончательным расчетом не позднее двух дней после приемки выполненных работ Заказчиком.
    4.4. В случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в смете, они оплачиваются дополнительно по прайс-листу Подрядчика, согласованному с Заказчиком, если до начала выполнения этих работ между сторонами отсутствует письменная договоренность о других условиях оплаты. Оплата всех дополнительных работ производится в общем порядке согласно п. 4.3. настоящего Договора.
    Расчет с работниками Подрядчика, непосредственно выполняющими работы, является нарушением Договора и не освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    5.1. Подрядчик отвечает за:

    • качество выполненных работ;
    • доброкачественность поставленного им материала;
    • соответствие качества поставленного материала его ценовой категории;
    • соблюдение сроков начала и окончания работ;
    • сохранность материалов (в случае поставки материалов Заказчиком ответственность Подрядчика наступает с момента подписания «Акта передачи материалов»);
    • правильное использование материалов.
      5.2. Заказчик отвечает за:
    • своевременность оплаты работ;
    • своевременную доставку материалов надлежащего качества и в необходимом количестве (либо за предоплату на приобретение материалов);
    • оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции.
      5.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность.
      5.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания ремонтно-отделочных работ Заказчик вправе потребовать компенсацию в размере 0,1% от «Сметной стоимости работ» за каждый день просрочки по вине Подрядчика.
      5.5. В случае нарушения по вине Заказчика порядка и сроков оплаты фактически выполненных работ или несвоевременного снабжения материалами (предоставления средств для их приобретения) Подрядчик вправе приостановить выполнение работ и потребовать компенсацию в размере 0,1% от «Предварительной сметной стоимости работ» за каждый день просрочки по вине Заказчика.
      5.6. В случае если действие (или бездействие) Заказчика воспрепятствовало выполнению работ в оговоренный срок, дата окончания работ переносится на время вынужденного простоя.
      5.7. Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных по прямому указанию Заказчика с нарушением технологии, очередности, температурного и влажностного режимов, норм и правил, а также вследствие неудовлетворительного качества предоставленного Заказчиком материала.
    • 6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
      6.1. Заказчик при наличии уважительных причин имеет право до окончания работ расторгнуть договор, уплатив Подрядчику вознаграждение за фактически выполненные объемы работ и возместив ему убытки, причиненные расторжением Договора, если таковые возникнут.
      6.2. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостано-вить, в случае когда нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению Договора или наносит материальный ущерб интересам Подрядчика. В этом случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты фактически выполненных объемов работ, а также возмещения убытков.
      6.3. В случае если исполнению Договора препятствуют обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика и Подрядчика, работы по настоящему Договору приостанавливаются, и Заказчик оплачивает фактически выполненные объемы работ.
      После устранения препятствующих исполнению Договора обстоятельств работы возобновляются на прежних условиях, если суммарный срок простоя не превысил одного календарного месяца.

      7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
      7.1. Подрядчик обязуется по окончании работ выдать Заказчику гарантийный талон сроком на 12 месяцев, дающий право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика в течение всего срока гарантии. Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства при условии полной оплаты работ Заказчиком.

      8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
      8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
      8.2. После подписания настоящего Договора все предварительные перегово-ры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридиче-скую силу.
      8.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Договоре, разрешаются в по-рядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и Законом РБ «О защите прав потребителей в РБ» или иными правовыми актами.
      8.4. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.

      9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
      9.1. К Договору прилагаются:

    • Приложение №1 «Предварительная смета работ» на ____ стр.
    • Приложение №2 «Спецификация материалов» на ____ стр.
      9.2. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
    • [RIGHT] Редакция выражает благодарность за помощь в составлении договора начальнику сметно-договорного отдела ООО «Эдванс-С» Пернавскому Геннадию Борисовичу
      (С.-Петербург) и специалисту фирмы «Центр Консалтинг» Андрею Анатольевичу Кузьмичеву. [/RIGHT]

      ДОГОВОР

      на оказание сантехнических услуг

      «__» _________ 20___год

      Гражданин (ка) __________________________, именуемый в дальнейшем«Заказчик», действующий (ая) от своего имени и в своих интересах, с одной стороны, и «Урал сантехник», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

      1. Предмет договора

      1.1. По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), указанные в пункте 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.

      1.2. «Исполнитель» осуществляет по настоящему договору следующие виды работ:

      — замена и ремонт смесителей;

      — замена обвязки ванной;

      — замена и ремонт кранов;

      — замена и ремонт арматуры унитаза;

      — прочистка засоров системы канализации;

      — замена шлангов (подводка воды);

      — замена и прочистка фильтров грубой очистки воды;

      — замена счетчиков воды;

      — подключение стиральной машины;

      — осмотр системы отопления перед началом отопительного сезона;

      — замена аварийных участков труб (разводки горячего и холодного водоснабжения до 0,5 м.);

      — консультирование по всем видам сантехнических работ

      в помещении (квартире), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул.________________, д. __, кв.___.

      2. Срок настоящего договора

      2.1. Настоящий договор вступает в действие с «__» _______________ 2014г.

      3. Сумма договора

      3.1. За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» _______________________

      3.2. Оплата производится Заказчиком путем наличного расчета Исполнителю.

      4. Права и обязанности сторон

      4.1.Исполнитель обязан:

      4.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2.

      4.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества.

      4.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего договора.

      4.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки до подписания Акта выполненных работ.

      4.2. «Заказчик» обязан:

      — принять выполненные работы Исполнителя, путем подписания Акта выполненных работ.

      — ежеквартально оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем.

      4.3. «Заказчик» имеет право:

      — в течение всего срока действия Договора проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем;

      -отказаться от исполнения Договора в любое время, выплатив «Исполнителю» часть вознаграждения пропорционально объему оказанных услуг, до получения Исполнителем уведомления об отказе «Заказчика» от исполнения настоящего договора.

      5. Порядок изменения и расторжения договора

      5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

      5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 5(пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

      5.3. В случае если ни одна из сторон не заявит требования о расторжении данного договора, то он считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

      6. Особые условия договора

      6.1. При условии заключения данного договора сроком на 1 (один) год, Исполнитель предоставляет скидку 30 % на иные виды сантехнических услуг (работ), указанные в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

      7. Заключительные условия

      7.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

      7.2. Стороны настоящего договора обязуются в двухдневный срок сообщать друг другу об изменениях адресов и иных данных, необходимых для исполнения договора.

      7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      8. Адреса и реквизиты сторон

      «Заказчик» Ф.И.О._________________________________________

      Договор сантех работы


      ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
      (Сантехнические работы)
      г.Киев «__»_____20___г
      __________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
      1. Предмет договора

      1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить сантехнические работы согласно сметы (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
      Работы выполняются в помещениях Заказчика (в дальнейшем именуется «Объект работ»). Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется в Приложении 1.
      1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере ________________ грн _______________________________________________________грн).
      сумма прописью
      2. Права и обязанности сторон

      2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
      2.2. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
      2.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
      2.4. Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через ______ банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.
      2.5. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
      2.6. Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.
      2.7. Подсобные работы (пробивание технологических отверстий, штробление, заливка пандусов и т.п.), если не оговорено иное, производятся персоналом Заказчика. В случае неисполнения персоналом Заказчика подсобных работ, их выполняет Подрядчик по собственным, заранее согласованным с Заказчиком, расценкам.
      2.8. В случае выявления дополнительных работ или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости Договора или сроков производства работ, стороны составляют Дополнительные соглашения.
      2.9. В случае желания Заказчика приостановить на определенное время выполнение работ, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком полный расчет за уже выполненные работы и оплатить дополнительные транспортные расходы, возникшие у Подрядчика вследствие приостановки и последующего возобновления работ.
      2.10. Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик. В случае невозможности обеспечения Заказчиком гарантированной сохранности указанных материалов, Подрядчик имеет право самостоятельного ответственного хранения указанных материалов на время перерывов в исполнении работ.

      3. Порядок расчетов по договору

      3.1. Заказчик в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 100% от стоимости материалов согласно Приложения 1: _____________ грн (______________________________________________________________________________________ грн).
      3.2. Заказчик производит приёмку и оплату этапов работ в соответствии с согласованным сторонами графиком производства работ:
      1-й этап: ____________________________р. по мере исполнения работ на указанную сумму,
      2-й этап: ____________________________р. по мере исполнения работ на указанную сумму,
      3-й этап: ____________________________р. по мере исполнения работ на указанную сумму.
      3.3. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее 3-х дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

      4. Ответственность сторон

      4.1. Ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика норм и требований охраны труда и техники безопасности во время работ по настоящему Договору несёт Подрядчик.
      4.2. В случае задержки оплаты этапа работ Подрядчик имеет право приостановить работы и обязательства по настоящему Договору до момента оплаты. Срок действия Договора при этом продляется на срок задержки платежа.
      4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины .

      5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства Украины и местных органов власти и если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
      6. Срок действия договора

      6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

      7. Порядок разрешения споров

      7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
      7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
      8. Изменение условий Договора

      8.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Украины или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.
      9. Прочие условия Договора

      9.1. Настройку газового и отопительного оборудования, смонтированного согласно настоящему Договору, а также ввод его в эксплуатацию и дальнейшее сервисное обслуживание осуществляет специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.
      9.2. Если любая из статей Договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в Договоре, при этом остальные остаются в силе.
      9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

      Каждые работы, сантехнические они или строительные, должны в последствии сопровождаться договором, в котором будут прописаны все проведенные работы и условия выполнения гарантийных обязательств. Это и отличает компании от частных мастеров, которые не несут ответственность за свои работы и, если обнаруживается брак, приходится Вам устранять недостатки за свой счет.

      Договор на выполнение сантехнических работ должен включать в себя все условия по предоставлению гарантийного обслуживания в оговоренные сроки. Такой договор подписывается директором компании с одной стороны и лицом, заказывающим услуги, с другой стороны. Договор имеет юридическую силу и, в случае невыполнения обязательств одной из сторон, может быть рассмотрен в процессе судебного разбирательства.

      Наша компания проводит сантехнические работы недорого, и также на все работы, включая монтаж сантехники в Москве, предоставляет гарантию, в течении которой, если будут обнаружены недостатки в процессе эксплуатации, Вы можете воспользоваться нашими услугами бесплатно. После всех проведенных работ мы подписываем договор с клиентом, в котором будут описаны все условия предоставления гарантии, а также куда обращаться при гарантийном случае. Заказывая сантехнические работы и не подписывая на них договор, Вы подвергаете себя риску проведения некачественных работ с некачественным дешевым материалом.

      Оставить заявку
      Услуги
      КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

      г. Москва м. Марьина роща

      проезд 3-й Марьиной Рощи д. 40, стр. 1

      Тел.: 8 (499) 340-92-98

      ГДЕ РАБОТАЕМ

      Округа: ЦАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО.
      Города: Москва, Реутов, Красногорск, Щербинка, Люберцы, Химки, Солнцево, Долгопрудный, Видное, Балашиха, Одинцово

      НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

      Все мастера русские (славяне) Официальное разрешение Гарантия от 1-го до 7-ми лет Гарантия качества Работаем с 2004 года

      МИНИ ФОТО РАБОТЫ

      © СанТехСтайл-плюс 2004 — 2020. Все права защищены.

      Сантехник Хабаровск.Сантехнические работы,услуги.

      Сантехник. Сантехнические работы, услуги.

      Сантехник на дом — предлагаем профессиональные услуги!

      Сантехник в Хабаровске приедет, к Вам в течении часа (в черте города)!

      Выполнит любые сантехнические работы в квартире или офисе, производственном помещении!

      Мастер заключит, с Вами договор на производство работ! Гарантия 12 месяцев (на инженерные коммуникации холодного водоснабжения — ХВС; на системы горячего водоснабжения — один отопительный период, шесть месяцев), с момента практического завершения работ!

      Оплата, за выполненные сантехнические услуги, после исполнения.

      Номенклатура сантехнических работ.

      Сантехнические работы , чаще всего необходимые населению, можно классифицировать по двум основным признакам: срочные (аварийные) и текущие (плановые или внеплановые, но не связанные с аварийными ситуациями).

    • Первый тип сантехнических работ, как правило аварийные ситуации, парализующие нормальное, комфортное проживание и ставящие под угрозу порчи материальную часть, а в некоторых случаях и здоровье, людей, эксплуатирующих инженерное оборудование:
    1. Засор труб канализации (удлинителей унитазов, писсуаров, душевых комплексов, джакузи, сифонов раковин и ванн (гофра)
    2. Течь резьбовых соединений и уплотнителей (прокладки) — смесители, гибкая подводка (шланги), шаровые краны, вентиля, радиаторы отопления
    3. Порыв труб холодного и горячего водоснабжения, а также канализации, радиаторов отопления, водонагревателей, гибкой подводки (к приборам и оборудованию)
    4. Выход из строя измерительных приборов (ИПУ), запорных устройств
    • Плановые сантехнические работы :
    • Замена труб отопления, канализации, водоснабжения
    • Установка и замена унитазов, писсуаров, биде
    • Установка и ремонт душевых кабин, комплексов, джакузи
    • Установка бойлеров и проточных водонагревателей
    • Сложных инженерных систем и коммуникаций
    • Установка приборов учёта с регистрацией, замена счётчиков воды с регистрацией
    • Ремонт ванных комнат «под ключ»
    • У нас можно срочно вызвать сантехника, есть услуга круглосуточного вызова сантехника на дом ( сантехнические работы ночью ) — 205509 .

      Нужен сантехник в Хабаровске?

      Звоните по номеру 205509 !

      Если хотите получить консультацию, пишите на наш сайт http://kolatelegraf.ru по форме обратной связи (значок в левом углу экрана с изображением КРАНА)

      Выполним, качественно и с гарантией, ремонт сантехники в Хабаровске и любого инженерного оборудования.

      Остановимся более подробно на ремонте ванной комнаты «под ключ».

      Данный вид услуги, помимо сантехнических работ предполагает выполнение демонтажа и отделочных работ.

      Если, Вам необходимо выполнить ремонт ванной комнаты, санузла или туалета «под ключ», рассмотрите предложение нашей компании.

      У нас умеренные цены и мы, всегда идём на встречу заказчику!

      После, Вашего звонка, наш специалист (бесплатно) приедет на объект, проведёт консультации и сделает предварительную оценку стоимости работ и материалов. После заключения договора, мы приступаем к выполнению работ.

    • Демонтаж старого оборудования и коммуникаций (ванна, унитаз, трубы и т.д.)
    • Демонтаж старого покрытия стен, полов (плитка, обои и т.п.)
    • Мастера-отделочники произведут штукатурные работы — выравнивание стен, полов, потолков. Побелка, покраска.
    • Плиточники выполнят работы по укладке плитки на пол, стены. Мозаика, лепнина, сложные узоры и рисунке, предложенные нашими дизайнерами, с учётом ваших желаний и предпочтений.
    • Частичная или комплексная замена электропроводки в квартире, офисе. Замена перенос розеток, выключателей.

      Наш электрик в Хабаровске сделает всё с соблюдением строительных норм и правил правил, что гарантирует безопасную эксплуатацию на долгое время.

      Столярно-плотницкие работы.

      Натяжные потолки и пригороде. Ремонт и установка дверей, окон, порогов, плинтусов, полок и т.д. Сборка мебели на дому : в офисе, на дому (в квартире) , кухни , шкафы купе , стеллажи. Ремонт мебели.

      Отделочные работы.

    • Отделка квартир , офисов, производственных помещений.
    • Малярные работы .
    • Системы вентиляции, кондиционирования, очистки.

      Очень часто в процессе эксплуатации забиваются внутридомовые шахты систем вентиляции и добиться и прочистки у компаний, обслуживающих коммуникации, невозможно. Мы предлагаем услуги по восстановлению работоспособности систем вентиляции.

      Установка кондиционер а в квартире — стоимость услуги от 5000 рублей! Установка за один рабочий день (модели любой мощности). Чисто, аккуратно, с гарантией!

      Мы предлагаем самые низкие цены на все виды ремонта помещений.

      Сантехнические услуги ( в сложных условиях ).

      Сложность выполнения сантехнических работ может заключаться в нескольких причинах.

      В первую очередь труднодоступность. Работы под давлением. Крайне, неликвидное состояние коммуникаций и оборудования.

      Сантехнические работы в Хабаровске производятся большим количеством компаний. Профессионализм этих организаций мы не подвергаем сомнению.

      Главное никогда не теряйте бдительности, при заказе сантехнических работ, не будьте наивны и доверяйте не обещаниям, а только, чётко прописанным условиям договора-подряда.

      Ремонт сантехники в Хабаровске не терпит халатного отношения, особенно при ремонте систем отопления, температура теплоносителя в которых достигает 80 градусов.

      Поэтому, чтобы избежать перманентного ремонта сантехнических систем и не подвергать себя и своё имущество опасности — доверяйтесь компаниям, которые, как минимум, прописывают в договоре гарантийные сроки обслуживания на выполненные сантехнические работы.

      Стоимость сантехнических услуг в Хабаровске в сложных (стеснённых, вредных), опасных условиях.

      Цены на сантехнические услуги в сложных и опасных условиях рассчитывается по ТК РФ, в среднем 15% к стоимости работ, если они проведены в нормальных условиях.

      С расценками на сантехнические услуги в Хабаровске, можно ознакомиться по ссылке стоимость замены радиаторов отопления.

      Нужен сантехник срочно ? Дежурный слесарь сантехник (круглосуточно)!

      Чем объяснить популярность услуг домашний мастер, мастер на все руки, муж на час?

      Недостаточно компетентной работой организаций, обслуживающий жилой фонд. Отсутствием специальных технических знаний у собственников помещений. Банальной нехваткой времени на бытовые проблемы.

      Технические службы — сантехнические услуги.

      Мы давно и прочно занимаем свою нишу на рынке сантехнических услуг.

      Спектр, выполняемых нами сантехнических работ не ограничен. Работаем с любыми видами материалов.

      Оказываем сантехнические услуги (на договорной основе) предприятиям и организациям с любой формой собственности, и управления. В приоритете УК, ТСЖ, ТСН.

      Обращаем ваше внимание на некоторые нюансы:

      1. Гарантия на металлопластиковые трубы, соединения — не распространяется. На фото ниже показаны металлопластиковые трубопроводы на пресс фитингах (белые трубы диаметром 20 миллиметров).
      2. Рекомендуем, установить в помещениях приборами учёта воды.
      3. Предлагаем вашему вниманию видео ремонта туалета, выполненного нашей фирмой.

        Первоначальное состояние объекта.

        Результаты ремонта туалета.

        Нашей организации требуются.

      4. Сантехник, наличие водительского удостоверения — приветствуется (работа по заявкам).
      5. Сантехник-сварщик (НАКС).
      6. Слесарь-сантехник на постоянную работы (сутки через трое).
      7. Обращаться по трудоустройству сантехником по телефону 20-55-09 .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *