Договор внедрения по

Примерная форма договора на внедрение программного обеспечения (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор на внедрение программного обеспечения

г. [ место заключения договора ]

[ дата заключения договора ]

[ Полное наименование исполнителя ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

[ полное наименование заказчика ] в лице [ должность,Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по внедрению программного обеспечения [ название ] (далее — ПО) на предприятии Заказчика, расположенном по адресу: [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Срок использования ПО Заказчиком не ограничен.

1.3. Сопровождение внедряемого по настоящему договору ПО осуществляется на основе отдельного договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в течение [ срок ] рабочих дней со дня подписания настоящего договора:

— инсталлировать ПО на сервере и ПК работников Заказчика;

— обучить администраторов и пользователей работе с ПО;

— передать Заказчику «Руководство пользователя» и «Руководство администратора» в электронном и печатном видах;

— сдать по итогам внедрения на ПК Заказчика готовое к эксплуатации ПО.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

— обеспечить готовность ПК для установки ПО;

— назначить сотрудника, в обязанности которого будет входить исполнение функций администратора ПО, внедряемого по настоящему договору;

— оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего договора;

— оказать Исполнителю организационную поддержку в процессе обучения сотрудников работе с ПО.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику гарантийное консультационное обслуживание по работе с ПО. Консультации предоставляются по телефону или по электронной почте.

3.2. Исполнитель гарантирует патентную чистоту всех применяемых при разработке технических решений и несет ответственность в случаях обращения на Заказчика претензий третьих лиц, связанных с нарушением авторских прав на установленное по настоящему договору Заказчику ПО.

4. Цена договора и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ вписать нужное ].

4.2. После подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [ вписать нужное ]% от стоимости услуг.

4.3. В трехдневный срок после подписания акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму.

4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору другой Стороне убытки, обязана их возместить.

5.2. За просрочку исполнения обязательств Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере [ вписать нужное ]% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере [ вписать нужное ]% от суммы долга за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор на внедрение ПО

Практические рекомендации по составлению договора на внедрение ПО

Предмет договора на внедрение программ для ЭВМ

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по внедрению программного обеспечения (далее – «ПО») на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Для указанной цели внедрения ПО наилучшим образом подходит договор возмездного оказания услуг, регулируемый гл.39 ГК РФ. В отличие от работ, услуги не имеют материального выражения, а потому реализуются и потребляются в процессе их оказания. Данное обстоятельство существенно снижает риски исполнителя, т.к. ему значительно проще доказать факт исполнения обязательств по договору со своей стороны.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг, их стоимость, место, сроки и порядок оказания излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Это универсальное условие договора позволяет сделать его максимально гибким. Нет смысла перечислять все услуги непосредственно в тексте договора на внедрение ПО, т.к. они весьма разнообразны и во многом зависят от конкретных договоренностей с каждым заказчиком в отдельности.

Обычно к услугам по внедрению программного обеспечения относятся:

  • предварительное изучение программно-аппаратной среды заказчика;
  • установка программ на аппаратных средствах заказчика;
  • настройку программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика;
  • адаптацию внедряемого ПО для обеспечения совместной работы программно-аппаратным комплексом заказчика;
  • обучение сотрудников заказчика требованиям к администрированию и приемам функционального использования поставляемого программного обеспечения;
  • консультирование и техническая поддержка внедренного ПО в течение определенного периода (может выноситься в отдельный договор на техподдержку).

2. Порядок оказания услуг по внедрению ПО

2.1. Услуги по внедрению ПО оказываются Исполнителем в строгом соответствии с графиком, согласованным Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

Сроки оказания услуг являются существенным условием договора. При их отсутствии договор не считается заключенным с вытекающими из этого неблагоприятными последствиями по невозможности его принудительного исполнения и сложности доказывания фактического исполнения в надлежащем виде.

2.2. Стороны обязуются назначить своих полномочных представителей для осуществления оперативного взаимодействия в рамках исполнения Договора путем обмена письмами с указанием их фамилий, телефонов и адресов электронной почты.

Данное условие требуется как для упрощения коммуникаций и принятия решений по ходу услуг, так и для оформления доказательств надлежащего выполнения обязательств по договору. В то же время для подписания закрывающих документов желательно указать иных лиц, действующих на основании устава или доверенностей.

2.3. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ сотрудников Исполнителя на территорию объектов в течение установленного на таком объекте рабочего времени и организацию рабочего места с предоставлением программно-аппаратных средств и каналов связи, необходимых для оказания услуг по Договору.

Не стоит забывать, что сроки оказания услуг прямо зависят встречных обязательств заказчика по организации работы на объекте, где планируется внедрение программного обеспечения, наличия и доступности ПАК, на который будут устанавливаться ПО, подготовке окружающей инфраструктуры и прочих моментов, за которые исполнитель не несет ответственности.

2.4. В случае нарушения Заказчиком обязанности по п.2.3. Договора сроки оказания Услуг соразмерно отодвигаются. Если указанное нарушение не будет исправлено Заказчиком в течение ________ Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

Данные условия страхуют исполнителя от недобросовестного поведения заказчика и ставят последнего в определенные временные рамки, так же как и исполнителя.

2.5. Заказчик вправе ознакомиться с ходом Услуг на любом этапе их оказания.

Для обеспечения качества услуг необходимо обеспечить контроль со стороны заказчика.

2.6. Если во время оказания Услуг возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.

Данное положение необходимо для обеспечения определенности во взаимоотношениях сторон. Решение по ключевым вопросам, существенно влияющим на процесс и результаты внедрения ПО, должны оформляться по общему соглашению.

3. Сдача услуг по договору на внедрение ПО

Договор на внедрение должен содержать четкую процедуру сдачи услуг. В противном случае обе стороны несут существенные риски недостижения планируемого результата.

Налоговое законодательство не требует оформления акта на оказание услуг, однако факт завершения и принятия услуг желательно подтверждать путем составления отдельного документа. Это может быть односторонний отчет или двусторонний акт в зависимости от потребностей сторон.

Также необходимо в явном виде описать в Договоре процедуру разрешения конфликтных ситуаций отказа или уклонения от приемки услуг: сроки предоставления мотивированных возражений, порядок их рассмотрения, предельные сроки повторного оказания услуг и т.д.

Договор на оказание услуг внедрения программного обеспечения

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № ДВ-0000

«00» МЕСЯЦ 0000 г.

Управления», именуемое в дальнейшем «Исполнитель”, . Ю., действующего на основании устава с одной стороны и НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Ф. И.О., действующего на основании ДОКУМЕНТ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Настоящий договор определяет условия внедрения программного обеспечения НАЗВАНИЕ ПО Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Внедрение Программы.

2.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, внедрить за плату Программу в соответствии с планом внедрения программного обеспечения, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Условия Внедрения Программы, а именно этапы Внедрения Программы, а также стоимость Внедрения Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении № 2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется внедрить Программу в соответствии с планом внедрения программного обеспечения.

2.2. При желании Заказчика исполнитель обязуется обучить работе в Программе за отдельную плату.

2.3. Исполнитель обязуется осуществить внедрение Программы в срок, оговоренный в Приложении №1 к настоящему договору.

2.4. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.5. Исполнитель гарантирует наличие данных в Программе в соответствии с планом внедрения. Дальнейшие изменения в организации Заказчик обязан отражать сам, либо, заключив дополнительное соглашение, в котором зафиксирована обязанность Исполнителя постоянной актуализации состояния компании за определенное вознаграждение.

2.5. Все бумажные документы Исполнителю высылаются на фактический адрес, указанный в разделе 8 настоящего договора.

2.6. Все взаимодействия Исполнителя с Заказчиком осуществляются с контактным лицом, указанным в разделе 8 настоящего договора.

2.7. В случае изменения контактной информации, содержащейся в разделе 8, Стороны обязаны в течение трех рабочих дней направить Уведомление другой Стороне об этом с указанием новых данных.

2.8. Стороны договорились, что документы, полученные по почте и/или по электронной почте указанные в реквизитах Сторон в разделе 8 настоящего Договора, имеют полную юридическую силу, если позволяют установить принадлежность к одной из Сторон, содержат подпись уполномоченного лица и печать до момента предоставления оригинала такого документа.

2.9. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю стоимость Внедрения Программы на условиях настоящего договора.

2.11. Заказчик должен предоставить Исполнителю всю необходимую для Внедрения Программы информацию.

2.12. Заказчик обязан принять внедренную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Внедрению Программы и удостоверить факт надлежащего Внедрения Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема – передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема – передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Внедрению Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема – передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

2.13. Заказчик обязуется не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.14. Заказчик имеет право получать информацию о ходе работ по Внедрению Программы в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону, указанного в разделе 8 данного договора или лично, в случае, когда Исполнитель находится на территории Заказчика.

2.15. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, письменно уведомив о том Исполнителя не позднее начала нового этапа Внедрения Программы.

2.16. Все начатые этапы Внедрения Программы Заказчик обязан принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость Внедрения Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет 0,00 руб. (НОЛЬ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК) без НДС и определяется в Приложении № 2 к настоящему договору. За неисполнение или нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.Заказчик оплачивает стоимость Внедрения Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

3.3.Расчет Заказчика с Исполнителем за Внедрение Программы производится в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема — передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Внедрения Программы.

3.4.Расчет и оплата осуществляется на каждом этапе Внедрения Программы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Исполнитель вправе приостанавливать оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон.

5.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.3. На время действия непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают от ответственности, исполнение договорных обязательств продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 15 (Пятнадцати) последовательных недель, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне после завершения взаиморасчетов по настоящему Договору.

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию устанавливается в 15 (Пятнадцать) дней.

6.2. В случае не достижения согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

Смотрите так же:  Лицензия на ведения бизнеса

6.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному каждой из сторон.

7.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

7.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа, подписываемого уполномоченными на это лицами.

7.5. Копии настоящего Договора полученные по электронной почте имеют полную юридическую силу при наличии подписей уполномоченных лиц и печатей обеих Сторон настоящего Договора до момента получения соответствующей Стороной оригинала настоящего договора содержащего подписи уполномоченных лиц и печати Сторон.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес: 125363 г. Москва,

Фактический адрес: 125363 г. Москва,

ул. Штурвальная, д. 3, корп.2

в ОПЕРУ МГТУ Банка России, г. Москва

Контактное лицо: Карташев Максим

Юридический адрес ИНДЕКС ГОРОД,

Фактический адрес: ИНДЕКС ГОРОД,

НАЗВАНИЕ БАНКА, ГОРОД

Контактное лицо: Ф. И.О.

e-mail: АДРЕС@ДОМЕН. RU

к договору № ДВ-0000

План ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дата начала внедрения программы: 00.00.0000 г.

Приложение 2. Типовой договор на приобретение и внедрение системы АВАККО

г. Москва «____»__________ _____г

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Решений АВАККО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор). Исполнитель и Заказчик могут в дальнейшем наименоваться Сторона или совместно Стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик покупает, а Исполнитель продает Систему комплексной автоматизации АВАККО (далее — Система). Продажа Системы не означает передачу Заказчику авторских прав.

1.2. Покупка Системы означает, что Заказчик получает право пользования Системой на ____ (____________________________) рабочих мест для ведения своей коммерческой деятельности без права передачи Системы или отдельных ее частей третьей стороне. Заказчик также получает техническое описание Системы и инструкции пользователя Системы.

1.3. Исполнитель принимает на себя обязанности по обследованию компании Заказчика для настройки Системы под специфику работы компании Заказчика, а также обязанности по настройке Системы, установке Системы на территории Заказчика, обучению сотрудников Заказчика. Охват деятельности компании при обследовании, общий объём работ, количество обучаемых сотрудников ограничивается рамками, описанными в Приложении 1.

1.4. Заказчик обязуется оказывать всяческое содействие в проведении работ на своей территории, должен обеспечить постоянное участие в работах своих ведущих специалистов и своевременное предоставление необходимой информации.

1.5. Исполнитель обязуется провести все работы до ___________ (д/м/г), начиная с __________ (д/м/г). Укрупнённый план проведения работ приводится в Приложении 2. Исполнитель имеет право изменять сроки проведения отдельных работ в вышеуказанных временных рамках.

1.6. Заказчик также имеет право на самостоятельную доработку системы, но в этом случае Исполнитель не несет ответственности за некорректную работу Системы.

1.7. Факт передачи Системы подтверждается подписанием уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки. Ввод Системы в эксплуатацию подтверждается Актом о вводе Системы в эксплуатацию.

1.8. Гарантийные обязательства Исполнителя действуют в течение ___ (_________________________________) месяцев с момента подписания Акта о вводе Системы в эксплуатацию. В течении этого времени Исполнитель обязуется осуществлять техническую поддержку Заказчика. В техническую поддержку входит: «горячая» телефонная линия для клиента, консультации специалистов через E-mail, обновление модулей системы по обоснованному требованию Заказчика.

1.9. Администрирование сети заказчика, администрирование БД, поставка и настройка программного обеспечения третьих фирм не входит в техническую поддержку и оплачивается отдельно согласно расценкам Исполнителя.

1.10. Дальнейшая поддержка функционирования Системы (включая поставку новых версий) производится за дополнительную плату.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма договора составляет ________ долларов США, если внедрение прошло без отклонений от календарного плана внедрения. Расшифровка стоимости по статьям приведена в Приложении 3. Отклонения от календарного плана внедрения фиксируются соответствующими актами, подписанными Исполнителем и Заказчиком и, если отклонение произошло по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать дополнительной оплаты согласно действующим тарифам на услуги Исполнителя. Сумма и порядок расчетов оговаривается в этом случае в Дополнительном соглашении.

2.2. Оплата производится по курсу ММВБ + 3% на день платежа.

2.3. В сумму договора не входят затраты на приобретение и монтаж технических средств и общесистемного программного обеспечения (SQL – сервер, Microsoft Office и др.).

2.4. Заказчик обязуется оплачивать сумму, указанную в пункте 2.1 Договора, Исполнителю согласно плану выплат, основанном на плане проведения работ. План осуществления выплат приведён в Приложении 2.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

3.1. Работы по очередному этапу плана начинаются с момента поступления денег на расчётный счёт Исполнителя, согласно плану выплат. План проведения работ и осуществления выплат приведён в Приложении 2.

3.2. По завершении специально оговоренных в плане проведения работ (Приложение 2) этапов Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт сдачи-приёмки работ в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

3.3. По согласию Сторон допускается изменение в сроках, календарном плане и стоимости работ которое оформляется дополнением к договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком своих обязанностей, указанных в статье 2.4 настоящего Договора.

4.2 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам полностью или частично без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Все споры по настоящему договору решаются по взаимному согласию Сторон. При невозможности достижения взаимного согласия Сторон, все споры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за допущенную задержку работ, если она была вызвана неготовностью персонала или технических средств Заказчика к проведению работ или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязанностей, указанных в статье 2 настоящего Договора.

5.3. При неисполнении Заказчиком п.1.4. настоящего договора, Исполнитель вправе требовать возмещения причинённых убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесением сроков выполнения работ, либо увеличением указанной в договоре цены работы.

5.4. В случае прекращения работ по инициативе Заказчика, последний обязан оплатить Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной на момент получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5.5. В случае прекращения договора по любому основанию, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённой работы при условии компенсацией Исполнителю произведённых затрат.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, связанная с выполнением работ по настоящему договору, считается конфиденциальной.

6.2. Обе стороны обязаны принять все меры к тому, чтобы предотвратить разглашение полученной информации, и вправе раскрывать такую информацию третьей стороне только в том объеме, который (По материалам www.avacco.ru) необходим для совместной с третьей стороной реализации настоящего Договора.

6.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или к информации, ставшей впоследствии таковой для третьей стороны.

6.4. Обязанность доказательства нарушения положений настоящей статьи возлагается на сторону, заявившую о таком нарушении.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Договаривающиеся стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, согласно Гражданскому кодексу РФ.

7.2. При наступлении указанных обстоятельств сторона, попавшая под их воздействие, должна незамедлительно уведомить об этом другую сторону с указанием характера, предполагаемых срока действия и последствий таких обстоятельств, влияющих на исполнение стороной своих обязательств, причем такое уведомление должно подтверждаться компетентным государственным органом.

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют свыше шести месяцев, то стороны освобождаются от всех обязательств по данному договору, в том числе от возмещения прямых убытков.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора является собственником авторских прав на программное обеспечение, исходные тексты и документацию, созданные при настройке программного обеспечения в соответствии со статьей 1 настоящего Договора. Собственником авторских прав на Систему, её исходных текстов и стандартной документации, поставляемой с Системой, является компания «ABAKKO СОФТ». Любые действия Заказчика по распространению, размножению и передаче третьим организациям программного обеспечения, поставленного в рамках настоящего Договора, а также его отдельных компонентов, запрещены.

8.2. Положения, закрепленные в п. 8.1 настоящего Договора, сохраняют свое действие и после окончания срока действия настоящего Договора.

8.3. Компоненты программного обеспечения вместе с описанием программных интерфейсов и документацией поставляются в составе сконфигурированного программно-аппаратного комплекса.

8.4. В рамках настоящего Договора Заказчик получает право на использование программного обеспечения с соблюдением условий настоящего Договора и содержащихся в документации правил.

8.5. Уведомление об авторском праве Исполнителя, компании «АВАККО СОФТ» и товарные знаки, проставленные на носителях информации, в программном обеспечении, в исходных текстах и на документации, должны сохраняться Заказчиком.

8.6. Исполнитель имеет право упоминать товарный знак Заказчика в своих материалах рекламного и информационного характера без раскрытия особенностей конфигурации и прочих технологических характеристик программно-аппаратного комплекса.

8.7. Работы, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора и не предусмотренные настоящим Договором, являются предметом отдельного Договора.

8.8. Выезд специалиста Исполнителя на территорию Заказчика после окончания действия договора не является предметом настоящего договора и оплачивается отдельно по текущему прейскуранту Исполнителя. Выезд специалиста Исполнителя на территорию Заказчика во время действия гарантийного срока оплачивается с 50%-ной скидкой.

9.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания до окончания сроков проведения работ.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Договор прекращает свое действие:

  • по истечении срока своего действия,
  • по соглашению Сторон;
  • в других случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Договором.
  • Что проверить в договоре на внедрение информационной системы

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    58 решений по оптимизации налогов

    Как снизить НДС, сэкономить на налоге на прибыль и взносах и оптимизировать НДФЛ

    Все для контроля долгов компании

    Комплект рекомендаций, которые помогут повысить эффективность управления кредитным портфелем.

    Самые популярные статьи месяца: выбор редакции

    Факторный анализ ключевых финансовых показателей

    Смотрите, как узнать, почему выручка, себестоимость, EBITDA за полугодие отличаются от запланированных значений

    Как провести SWOT-анализ компании

    Воспользуйтесь пошаговой инструкцией для проведения SWOT- анализа

    Самые популярные статьи месяца: выбор читателей

    © 2007–2020 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Финансовый директор».
    Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

    Аналитика Аналитические обзоры

    Типовые споры по договорам на разработку и внедрение программного обеспечения 2016–2017

    Дмитрий Бородин, Старший юрист Группы Технологий и Инвестиций

    1. Bellgate constructions limited v razel technology and integration ltd

    В 2011 году стороны заключили договор, по которому ответчик был обязан разработать ПО, предоставить лицензию, осуществлять техническое обслуживание ПО и сдать результат работ истцу. В соответствии с условиями договора истец перечислил ответчику аванс в размере 79 500 долларов США.

    В 2014 году истец заявил об одностороннем отказе от договора в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств и потребовал возвратить аванс. Помимо этого, в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец потребовал уплаты предусмотренной договором неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.

    В суде ответчик настаивал на уменьшении взыскиваемой суммы, ссылаясь среди прочего на то, что частично работы были выполнены.

    Для определения объема выполненных работ суд назначил судебную экспертизу и поставил перед экспертом следующие вопросы:

    1. Соответствует ли объем и состав спорного ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, требованиям и параметрам, установленным спорным договором?

    2. Способно ли ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, нормально функционировать и корректно выполнять операции, для которых создавалось данное ПО в соответствии со спорным договором?

    3. Имеются ли в ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, недостатки и ошибки, наличие которых исключает возможность нормального функционирования указанного ПО и корректного выполнения операций, для которых оно создавалось?

    4. Изменялось ли ПО в том виде, в котором оно разработано ответчиком, кем-либо за исключением разработчика?

    5. Какой объем работ был выполнен ответчиком по спорному договору в процентном соотношении?

    6. Какой объем работ не был выполнен ответчиком по спорному договору в процентном соотношении?

    Экспертиза показала, что работы выполнены только на 23,4% и ПО «не способно нормально функционировать и корректно выполнять операции в соответствии с условиями договора». В связи с этим все суды удовлетворили требования истца в полном объеме.

    Данное дело иллюстрирует примерный перечень вопросов, которые суды обычно ставят перед экспертом для определения объема выполненных работ. Кроме того, данное дело показывает, что даже в тех делах, которые формально не связаны с защитой исключительных прав, кассационной инстанцией может выступать Суд по интеллектуальным правам.

    2. ООО «РусАвтоКарт» v ООО «Веб Креатор»

    В 2015 году стороны заключили договор, по которому ответчик обязался выполнить работы по созданию программного продукта. Истец выплатил ответчику часть договорной цены в качестве аванса. Договор предусматривал выполнение работ в несколько этапов.

    В связи с тем, что работа не была выполнена в установленный договором срок, отчет и информация о проделанной работе не были предоставлены, истец обратился в суд с требованием о расторжении договора и возврате перечисленного аванса.

    Ответчик же утверждал, что работы выполнены надлежащим образом, в подтверждение чего ссылался на выставленные акты приемки услуг, которые истец, по утверждению ответчика, отказывался подписывать. С учетом этого Ответчик заявил встречный иск о взыскании задолженности за выполненный, но не оплаченный этап работ.

    Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требование истца по первоначальному иску в части расторжения договора, но отказали во взыскании неотработанного аванса, удовлетворив встречные требования о взыскании задолженности. Суд кассационной инстанции не согласился с выводами нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

    Суд указал, что из спорного договора не усматривается, что стороны определили сроки сдачи, стоимость и объем каждого вида работ, что не позволяет достоверно определить объем и стоимость выполненных ответчиком по основному иску работ, заявленных к взысканию по встречному иску.

    Судами не исследовался вопрос, предусмотрен ли договором порядок поэтапной сдачи работ, а также представляет ли для заказчика потребительскую ценность выполнение отдельного этапа работ при отсутствии продукта в целом, учитывая, что передача исключительных прав на результаты промежуточных этапов работ невозможна.

    Сам по себе поэтапный порядок выполнения работ, установленный в договоре, не означает, что результаты работ по отдельным этапам представляют самостоятельную потребительскую ценность для заказчика.

    3. ООО «Медотрейд» v ФГБНУ «НИИ кардиологии»

    В 2012 году по результатам аукциона между ответчиком и истцом (по основному иску) заключен договор, по которому истец принял обязательства выполнить работы по установке и внедрению медицинской информационной системы (далее – МИС) в учреждении ответчика, а последний обязался принять и оплатить выполненные работы.

    В ходе исполнения договора у сторон возникли разногласия по выполненным работам. ответчик по основному иску неоднократно направлял истцу претензии по качеству и объему выполненных работ с предложением расторгнуть договор, а истец в конечном итоге обратился в суд с требованием оплатить работы, ссылаясь на полное их выполнение. Ответчик заявил встречный иск о расторжении договора в связи с его существенным нарушением.

    К моменту обращения в суд ответчик по основному иску по результатам приемочных испытаний принял 14 подсистем МИС из 15, МИС была частично установлена на оборудовании медицинского учреждения.

    Суды первых двух инстанций отказали в первоначальном иске исполнителю по договору и удовлетворили встречное требование. Кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Однако на втором круге все три инстанции встали на сторону медицинского учреждения. В передаче дела на рассмотрение Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации исполнителю было отказано.

    Для целей определения объема выполненных работ при рассмотрении спора по первому кругу была назначена судебная экспертиза. С учетом сложности экспертизы, а также того, что обе стороны предлагали собственные кандидатуры экспертов, суд назначил комплексную комиссионную экспертизу с привлечением экспертов от обеих сторон.

    Выводы экспертов оказались противоречивыми, в связи с чем суд указал на то, что они не могут быть положены в основу судебного решения. На втором круге рассмотрения дела истец по первоначальному иску попытался поставить вопрос о проведении повторной (дополнительной) экспертизы, однако суды отказали, сославшись на то, что после вступления в силу постановления суда апелляционной инстанции, рассматривавшей спор по первому кругу, ответчик удалил спорное программное обеспечение со своего оборудования. В связи с этим суды сослались на невозможность проведения экспертизы в отношении выполненных работ.

    Между тем, обосновывая отказ в первоначальном иске и удовлетворяя встречный, суд первой инстанции, рассматривавший спор по второму кругу, указал следующее.

    Медицинское учреждение подписало протокол о прохождении испытаний (с необходимостью доработок) 14 систем из 15. Вместе с тем, надлежащим доказательством выполнения всего объема работ должен был быть акт приема-передачи выполненных работ, который подписывается по итогам испытаний всех подсистем, обучения персонала, а также внедрения системы, готовой к промышленной эксплуатации.

    При этом переписка сторон свидетельствует о том, что истец по первоначальному иску признавал наличие недостатков в системе и пытался их устранить. Кроме того, истец фактически не оспорил факт невыполнения работ в части последней из 15 подсистем.

    Особо отмечая, что заключенный сторонами договор не предусматривает оплату частично выполненных работ, суды пришли к выводу, что «вне зависимости от спора между сторонами по техническим вопросам, однозначных ответов на которые в результате судебного разбирательства получено не было, тот факт, что условия договора не предусматривают оплату части выполненных работ, в принципе, приводит к невозможности удовлетворения судом требований об оплате выполненных работ в какой-либо части».

    Примечателен в данном деле также вывод судов первой и апелляционной инстанций, по мнению которых тот факт, что заказчик работ удалил программное обеспечение со своего оборудования после вступления судебного акта в законную силу, является свидетельством отсутствия для него какой-либо потребительской ценности результата в результате частично выполненных работ.

    Если в результате проведения судебной экспертизы эксперты сторон не пришли к общему выводу, то суд может вынести решение на основании иных имеющихся в деле доказательств.

    4. ООО «Три Троникс Технолоджи» v АО «Пролетарский завод»

    В 2014 году стороны заключили договор, по которому истец принял на себя обязательства провести работы по внедрению информационной системы «ТРОНИКС-МАШИНОСТРОЕНИЕ» для конструкторско-технологической подготовки производства, планирования, материально-технического снабжения, цехового планирования, учета и диспетчеризации машиностроительного производства на Пролетарском заводе.

    Истец выполнил работы по первому этапу, но ответчик отказался их принимать и оплачивать, сославшись на существенные недостатки в выполненных работах. Впоследствии ответчик направил истцу уведомление об отказе от договора в связи с существенным нарушением сроков выполнения работ и утратой интереса к исполнению договора.

    Истец обратился в суд с требованием о взыскании задолженности за выполненные работы, а ответчик предъявил встречный иск о расторжении договора и взыскании неотработанного аванса.

    С целью определения объема выполненных работ была назначена судебная экспертиза, показавшая, что имело место фактическое выполнение истцом объемов работ, указанных в актах приема-передачи и предъявленных к оплате. При этом суд также указал, что критически важных непреодолимых недостатков в результатах работ, которые бы препятствовали их использованию в соответствии с договором, экспертом не выявлено.

    В связи с тем, что правовых оснований для отказа от договора в связи с утратой интереса к исполнению (п. 2 ст. 405 ГК РФ) у ответчика не было, суд квалифицировал отказ ответчика от договора в качестве правомерного отказа в соответствии со ст. 717 ГК РФ, возлагающей на заказчика, отказавшегося от договора подряда, обязанность уплатить подрядчику часть установленной цены пропорциональной части выполненных работ.

    На основании изложенного первоначальные исковые требования были удовлетворены в полном объеме. В удовлетворении встречного иска суды отказали, указав среди прочего, что требование о расторжении договора не может быть удовлетворено, так как договор уже прекратил свое действие в связи с односторонним отказом ответчика.

    Если в ходе рассмотрения будет установлено, что заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора при отсутствии нарушений со стороны подрядчика, то суд может возложить на заказчика обязанность уплатить часть цены договора на основании ст. 717 ГК РФ.

    5. ООО «Производственная компания» v ООО «АйТи-Кипер»

    В 2015 году стороны заключили договор, по которому ответчик обязался разработать и поставить истцу программный продукт «виртуальный подбор двери (для операционных систем android и ios)» и систему администрирования с web-интерфейсом. Истец перечислил ответчику аванс. Часть работ была выполнена.

    В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец отказался от договора и обратился в суд с требованием о взыскании суммы аванса и неустойки.

    Ответчик, возражая по иску, указывал, что им до расторжения договора выполнены работы на сумму аванса: разработан программный продукт «виртуальный подбор двери для операционной системы android». При этом ответчик не оспаривал, что работы по разработке программного продукта «виртуальный подбор двери для операционной системы ios» он не выполнял.

    Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, в частности, что «наличие недостатков в выполненных работах не может являться безусловным основанием для отказа от оплаты работ». Суд апелляционной инстанции решение отменил и удовлетворил иск. Кассация поддержала постановление апелляции.

    Суд кассационной инстанции указал, что поскольку факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ подтвержден материалами дела и ответчиком не опровергнут, отказ истца от исполнения договора в одностороннем порядке в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ является правомерным (п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708 ГК РФ).

    Суды отклонили доводы ответчика о выполнении им работ на сумму полученного аванса (разработан программный продукт «виртуальный подбор двери для операционной системы android»). Ответчик при этом ссылался на составленный им в одностороннем порядке акт выполненных работ, который истец отказывался подписать, а также на электронную переписку о направлении данного акта истцу.

    Однако доказать факт получения акта выполненных работ с приложением оптического компакт-диска с записью полноценной программы (как того требовали условия договора) ответчик не смог. В отношении переписки суды указали, что спорным договором «установлена легитимность уведомлений и сообщений […], только в письменной форме курьером, заказным письмом с уведомлением о вручении или заверенной телеграммой».

    Суды указали, что согласно условиям договора возможность выполнения, сдачи-принятия и оплаты работ частями, поэтапно, раздельно для систем android и ios, не предусмотрена. Предметом договора являлся программный продукт, ценность которого для заказчика заключалась в возможности его использования под системы android и ios одновременно и непосредственно после исполнения подрядчиком всего комплекса предусмотренных договором работ с передачей всех прав заказчику. Возможность использования заказчиком незавершенного программного продукта, что имеет место в рассматриваемом случае, отсутствует.

    В настоящем деле стороны не заявляли ходатайства о проведении экспертизы с целью определения объема выполненных работ и их потребительской ценности. Ключевым для суда обстоятельством, по всей видимости, стала недоказанность факта передачи результата частично выполненных работ заказчику в установленные сроки.

    Факт передачи результата работ заказчику часто имеет решающее значение при установлении факта выполнения подрядчиком обязательств по договору.

    6. ООО «Винкор Никсдорф» v ООО «Евросеть-Ритейл»

    В 2011 году стороны заключили два взаимосвязанных договора: сублицензионный договор о предоставлении права использования программного продукта и договор на настройку и внедрение программного обеспечения – по которым истец обязался передать ответчику права использования копий программ для ЭВМ (в комплекте нескольких тысяч экземпляров для салонов связи) и произвести на оборудовании последнего комплекс работ по настройке и внедрению ПО.

    Ответчик уплатил истцу аванс. Стороны подписали акт приема-передачи прав использования ПО в соответствии с условиями сублицензионного договора.

    В ходе исполнения договора у сторон возник конфликт, основанный на претензиях ответчика о ненадлежащем исполнении истцом своих обязательств по обоим договорам, в результате которого ответчик направил истцу уведомление об отказе от исполнения договора.

    Истец предъявил иск о взыскании задолженности по сублицензионному договору и неустойки. Ответчик предъявил встречное требование о взыскании неосновательного обогащения в размере аванса и процентов.

    Дело прошло два круга: на втором суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении первоначального иска и удовлетворили встречный. Верховный суд отказал в передаче дела на рассмотрение Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.

    Суды указали, что надлежащим исполнением сублицензионного договора должна была быть передача ПО (в данном случае «стандартной версии продукта», которая впоследствии должна была дорабатываться по второму договору), а не только прав на него. Истец по первоначальному иску представил суду акт приема-передачи прав на ПО, но не смог доказать передачу самого ПО.

    С учетом письменных доказательств и объяснений, полученных от свидетелей, суды пришли к выводу, что «какого-либо результата интеллектуальной деятельности пригодного к использованию в хозяйственной деятельности общества «Евросеть-Ритейл» в соответствии с целями заключенных договоров… последним не получено».

    Принимая во внимание предусмотренное сублицензионным договором право ответчика отказаться от договора по своему усмотрению, суд признал такой отказ правомерным и удовлетворил требование о взыскании перечисленной истцу суммы аванса.

    Кроме того, суды указали, что рассматриваемые договоры являются взаимосвязанными и исполнение договора на настройку и внедрение ПО без передачи стандартного (исходного) продукта фактически невозможно.

    В настоящем деле суды также подробно анализировали правовую природу спорных договоров, установив, в частности, что общим (единым) предметом была разработка нового ПО (путем переработки исходного программного продукта).

    Правоотношения сторон по разработке и внедрению ПО должны анализироваться в совокупности, даже если они урегулированы несколькими договорами. Лицензионный договор на внедряемое ПО не может считаться исполненным надлежащим образом, если не было передано само ПО.

    7. Colvir Software Solution Ltd. v ПАО «МТС-Банк»

    В 2008 году между истцом и ответчиком был заключен договор, по которому истец предоставлял ответчику права использования лицензионного ПО автоматизированной банковской информационной системы, документацию и неисключительное право использования ПО, а также оказывал гарантийное сопровождение данного продукта.

    Договором была установлена поэтапная оплата услуг истца, в рамках которой оплата производилась по итогам подписания акта о выполнении очередного этапа работ.

    Часть услуг была оплачена ответчиком. Между тем истец, полагая, что выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору.

    Все суды отказали в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что истец исполнил свою обязанность по оплате принятых этапов работ и не обязан оплачивать этапы, работы по которым не приняты.

    При этом суды указали, что условие договора о том, что оплата производится после подписания соответствующих актов приемки является допустимым отлагательным условием, в том числе для целей лицензионного договора.

    В частности, суды отклонили довод истца о том, что условие об оплате по результатам внедрения ПО не может рассматриваться как отлагательное, так как его наступление зависит от воли заказчика. Суды указали, что результат работ по внедрению лицензионного программного обеспечения в опытно-промышленную эксплуатацию не может зависеть исключительно от воли ответчика, так как внедрение программного обеспечения могло стать невозможным по причинам технического характера. При этом суды сослались на вступившее в законную силу решение по другому делу (№ А40-17658/2013), которым установлено, что запуск в промышленную эксплуатацию спорного ПО невозможен. Указанный акт имел преюдициальное значение для настоящего дела.

    При квалификации условия о внесении платежей в качестве отлагательного суды также приняли во внимание пояснения ответчика о том, что он не стал бы заключать спорный договор без отлагательных условий, поскольку при заключении договора было неизвестно, возможно ли технически ввести лицензионное программное обеспечение в опытно-промышленную эксплуатацию и использовать его по назначению.

    С учетом изложенного суд отклонил и довод истца о том, что уплата лицензионного вознаграждения не может быть поставлена в зависимость от факта внедрения ПО, так как оно уплачивается за передачу прав.

    Предоставление лицензии на ПО с условием об оплате после внедрения не противоречит законодательству.

    8. ООО «Овертэк Консалтинг Групп» v ООО «Зоомагазины»

    В 2014 году между истцом и ответчиком был заключен договор, по которому истец обязался разработать ПО в виде построенного информационного комплекса на основе платформы SAP Business Objects Sybase IQ с прилагаемой документацией.

    В связи с тем, что ответчик, по мнению истца, не оказывал содействия в проведении работ по договору, истец отказался от его исполнения и потребовал оплатить задолженность за уже выполненные работы.

    Все суды отказали в удовлетворении исковых требований, так как истец не доказал факт надлежащего выполнения и передачи результатов работ.

    При этом истец утверждал, что невозможность надлежащим образом исполнить договор стала следствием неисполнения ответчиком собственных обязательств (ч. 2 ст. 718 ГК РФ), в частности обязанности приобрести лицензионный ключ на ПО.

    Между тем истец продолжил выполнять работы, несмотря на отсутствие указанного лицензионного ключа, что, по мнению судов, подтверждает фактическую возможность выполнения работ по договору и в отсутствие такого ключа. При этом суды отметили, что спорный договор иных обязанностей по содействию подрядчику (т.е. истцу) в выполнении работ, кроме предоставления помещений и столов для размещения консультантов, обеспечения доступа к программно-аппаратным ресурсам и офисной оргтехнике, не предусматривал.

    Кроме того, суды указали, что продолжение выполнения работ свидетельствует о неисполнении истцом своей обязанности приостановить работы (п. 1 ст. 716 ГК РФ), что исключает возможность ссылаться на неисполнение соответствующих обязательств ответчиком (п. 2 ст. 716 ГК РФ).

    Все встречные обязательства сторон должны быть указаны в договоре. В случае возникновения обстоятельства, препятствующего дальнейшему исполнению договора подрядчиком, последний должен уведомить об этом заказчика и приостановить работы.

    9. ООО «ЮСН-Проекты» v ЗАО «Энерджи Консалтинг/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс»

    В 2015 году между сторонами был заключен договор, по которому истец обязался по запросам заказчика оказывать услуги по разработке, адаптации, тестированию и сопровождению ПО на базе информационных систем SAP. Оказание услуг было необходимо для целей исполнения ответчиком собственных обязанностей по договору с третьим лицом (имел место договор субподряда).

    В период действия договора со стороны ответчика поступали запросы на предоставление услуг, в которых был определен перечень услуг, стоимость и срок оказания услуг. Истец оказал соответствующие услуги и направил ответчику отчеты об оказанных услугах, акты сдачи-приемки услуг, табели учета рабочего времени.

    В установленный договором пятидневный срок мотивированных претензий к отчетным документам, а также к качеству и срокам оказанных услуг ответчик не представил. Спустя несколько месяцев после оказания услуг истец направил ответчику требование об оплате оказанных услуг, на что последний ответил отказом, указав на необходимость уменьшения стоимости оказанных услуг в связи с выявленными недостатками. При этом перечень недостатков ответчик не предоставил.

    Истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору и неустойки.

    Суды удовлетворили требования истца в полном объеме, указав следующее.

    По условиям договора неподписание ответчиком выставленных актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 рабочих дней в отсутствие мотивированного отказа в их подписании означает приемку оказанных услуг в полном объеме.

    Признав доказанным факт исполнения истцом обязательств по договору, равно как и факт нарушения ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг в установленные сроки, суды удовлетворили исковые требования о взыскании задолженности и договорной неустойки.

    При этом суд кассационной инстанции отклонил довод ответчика о недопустимости освобождения истца от обязанности доказывания объема и качества оказанных услуг, указав, что, заявляя возражения по поводу обстоятельств выполнения и передачи ответчику результатов работ, стоимость которых предъявлена к оплате, именно ответчик должен был представить суду соответствующие доказательства, чего последним сделано не было.

    Суды отклонили довод ответчика о том, что часть выполненных истцом заказов не была подписана ответчиком, указав на то, что договор прямо предусматривал официальный статус электронной переписки сторон и соответствующие заказы направлялись с корпоративной почты ответчика (электронный адрес содержал в своем составе указание на соответствующий домен).

    Наличие в договоре положения об «автоматической приемке» работ по истечении определенного срока может быть основанием для презумпции о надлежащем исполнении договора подрядчиком. Наличие в адресе электронной почты корпоративного домена одного из контрагентов может является одним из доказательств наличия у отправившего электронное письмо лица соответствующих полномочий.

    10. ООО «Внедренческий центр «КСЕОН» v ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» имени Макарова В.В.»

    В 2014 году между сторонами был заключен договор, по которому ответчик обязался поставить и внедрить ПО «1С: Предприятие 8».

    Истец выполнил предусмотренные договором работы, и ответчик принял и оплатил большую их часть. Однако в отношении последней части работ, выполняемых истцом на последних этапах, предусмотренных договором, у сторон возникли разногласия по поводу надлежащего их выполнения.

    После отказа ответчика от согласования и оплаты части работ в соответствии с выставленными истцом актами последний обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору, а также о взыскании компенсации за незаконное использование ПО. Истец утверждал, что в процессе выполнения работ по договору было создано ПО, права на которое не перешли к ответчику в связи с неоплатой выполненных работ в полном объеме.

    Суды удовлетворили исковые требования в части взыскания задолженности (незначительно уменьшив ее объем), но отказали во взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

    Как указал суд кассационной инстанции, спор сторон в части требования о взыскании задолженности фактически свелся к спору по объему выполненных работ. Для целей определения данного объема была проведена судебная экспертиза, которая показала, что заявляемые истцом работы выполнены в полном объеме, но с некоторыми недостатками. С учетом последних эксперт уменьшил стоимость выполненных работ на сумму, необходимую для устранения соответствующих недостатков (примерно 5% от величины задолженности).

    В части требования о взыскании компенсации суды указали на то, что истец не представил надлежащих доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца, отказав в признании таковыми спорного договора и заключения судебной экспертизы.

    Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что «с учетом фактических обстоятельств дела передача заказчику программы для ЭВМ в ходе выполнение работ по договору подряда может быть квалифицировано как предоставление разрешения на ее использование применительно к положениям пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, в то время как требование о взыскании компенсации обусловлено доводом истца об использовании соответствующего результата интеллектуальной деятельности без разрешения правообладателя».

    Неоплата заказчиком работ по внедрению ПО не является основанием для взыскания с такого заказчика компенсации за нарушение исключительных прав на ПО.

    11. АО «Инженерно-внедренческий центр ИНСОФТ» v Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

    В 2013 году стороны заключили госконтракт, по которому истец обязался оказать ответчику услуги по разработке и внедрению комплексной автоматизированной информационной системы, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской области.

    Среди прочего, контрактом была предусмотрена разработка и (или) адаптация специального ПО и передача его ответчику на основании акта передачи неисключительных прав использования специального ПО.

    В ходе исполнения контракта у сторон возникли разногласия, и услуги так и не были оказаны в полном объеме. Между тем истец, ссылаясь на исполнение условий договора в части передачи неисключительных прав использования специального ПО и фактическую установку ПО на оборудовании ответчика, обратился в суд с требованием взыскать с ответчика стоимость переданных неисключительных прав (лицензионное вознаграждение).

    Суды отказали в удовлетворении исковых требований в связи со следующим.

    Суды пришли к выводу о том, что предусмотренные условиями контракта работы и услуги надлежащим образом и в полном объеме истец не выполнил.

    В связи с тем, что контракт не предусматривал частичную или поэтапную оплату, в том числе оплату за передачу неисключительных прав использования специального ПО, учитывая, что цена договора установлена за весь объем выполненных работ, суды пришли к выводу о невозможности взыскания стоимости неисключительных прав использования специального ПО.

    Также суды указали, что в контракте не содержится существенных условий лицензионного договора, которые приведены в статье 1235 ГК РФ, а значит между сторонами спора не заключался лицензионный договор о предоставлении права использования специального ПО.

    Суд по интеллектуальным правам указал, что факт наличия на компьютерах ответчика спорного ПО сам по себе не свидетельствует о необходимости оплаты стоимости неисключительной лицензии именно по контракту, учитывая, что предоставление права использования ПО предметом контракта не охватывалось.

    При этом суд отметил, что обстоятельства фактического нахождения на компьютерах ответчика спорного ПО могут быть предметом иного гражданско-правового спора.

    Факт установки ПО на оборудование заказчика сам по себе не является основанием для взыскания лицензионного вознаграждения, если договором такое вознаграждение не предусмотрено.

    12. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» v ООО «Малахит»

    В 2010–2011 годах между истцом и ответчиком были заключены три договора, по которым ответчик обязался произвести работы по внедрению и настройке комплексной информационной системы на предприятии истца.

    Спустя некоторое время после окончания выполнения работ по указанным договорам истец обратился в суд с иском о признании своих исключительных прав на созданный и переданный ему по итогам выполнения работ программный продукт с целью обеспечения его «лицензионной чистоты» (как он сам утверждал в ходе процесса).

    Ответчик возражал, утверждая, что в рамках исполнения спорных договоров никакого нового программного продукта создано не было – в рамках договора проводилась адаптация исходного продукта, принадлежащего ответчику, на который права не передавались.

    Суд первой инстанции назначил судебную экспертизу с целью установления, что именно являлось результатом исполнения спорных договоров – переработка исходного ПО, принадлежащего ответчику, или его адаптация (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Эксперты провели анализ документации по спорным договорам, обосновав техническую невозможность проведения экспертизы в отношении самого программного обеспечения.

    Эксперты установили, что ответчик должен был существенным образом переработать исходный программный продукт, а именно расширить его функциональные возможности для решения поставленных заказчиком задач. Данное обстоятельство подтверждалось как содержанием работ по договорам, так и перепиской сторон.

    На основании изложенного суды признали, что предметом спорных договоров было создание нового ПО. Учитывая, что договоры не предусматривали сохранение исключительных прав на такое ПО за исполнителем, все исключительные права на созданный по договорам программный продукт, включая все входящие в него подсистемы, принадлежат заказчику, то есть истцу (ст. 1296 ГК РФ).

    Исковые требования были удовлетворены.

    Договор, предусматривающий «настройку» или «адаптацию» стандартного программного продукта под нужды заказчика может быть квалифицирован как договор на «переработку» ПО, предполагающий появление нового объекта интеллектуальной собственности. В такой договор стоит включить положения о распределении исключительных прав.

    13. ООО «СК «Регион» v ООО «Спец-М»

    В 2011 году стороны заключили договор об оказании консультационных услуг, по которому третье лицо оказало ответчику услуги по настройке механизма автоматического перезапуска производства вследствие изменения инженерно-конструкторской документации; настройке механизма контроля результатов запуска/перезапуска производства. Как позднее указали суды, предметом договора являлось оказание услуг «по настройке механизма программного обеспечения в рамках доработки программы под потребности бизнеса, внедрения программы по ограниченной функциональности системы».

    Факт оказания услуг был подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами без замечаний. Однако оплата за оказанные услуги от ответчика не поступила.

    Спустя год после подписания акта ответчик направил третьему лицу претензию с указанием недостатков выполненных работ и предложением аннулировать акт об оказании услуг.

    Третье лицо уступило истцу права требования по спорному договору, и последний обратился в суд с требованием о взыскании стоимости оказанных третьим лицом услуг.

    Суд первой инстанции принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований, но суд апелляционной инстанции отменил данное решение и принял новый судебный акт в пользу истца. Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции поддержал.

    В качестве доказательств ненадлежащего выполнения услуг ответчик предоставил суду претензию с перечнем выявленных недостатков и аналитическое заключение экспертной организации, подтверждающее наличие недостатков в спорном ПО.

    Между тем суды апелляционной и кассационной инстанций отметили, что перечень недостатков, указанных в претензии ответчика, не соотносится с содержанием услуг в спорном договоре.

    К аналитическому заключению суды также отнеслись критически в связи с тем, что в нем отсутствуют сведения о компетентности специалистов, выдавших заключение, что проверка ПО осуществлена спустя более чем три с половиной года после приемки работ и не позволяет определить достоверность проведенного исследования именно результатов работы третьего лица и что выявленные ошибки не соотносимы с перечнем недостатков, указанных в претензии ответчика.

    С учетом изложенного суды пришли к выводу, что представленные ответчиком доказательства не свидетельствуют о наличии недостатков выполненных работ, которые имели существенный и/или неустранимый характер (п. 3 ст. 723 ГК РФ) и не могли быть обнаружены при приемке их ответчиком (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

    Не стоит затягивать с предъявлением претензий по качеству выполненных подрядчиком работ. По прошествии длительного времени доказать наличие недостатков в результате работ может быть уже невозможно.

    14. Министерство здравоохранения Амурской области v ООО «Пост Модерн Технолоджи»

    В 2012 году стороны заключили государственный контракт, по которому ответчик обязался выполнить работы по разработке и введению в эксплуатацию региональной информационной системы в сфере здравоохранения.

    Работы были выполнены в полном объеме, что подтверждается актом приема-передачи выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

    Контракт предусматривал гарантийный период, в течение которого ответчик был обязан за свой счет в срок не более 14 дней устранять все неисправности, недостатки (дефекты, ошибки), сбои, препятствующие нормальной эксплуатации информационной системы.

    В течение гарантийного срока истцом был выявлен ряд недостатков, о необходимости исправления которых истец известил ответчика.

    Ссылаясь на неприятие мер по устранению выявленных недостатков, министерство обратилось в суд с иском об обязании ответчика устранить соответствующие недостатки согласно условиям контракта.

    Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили исковые требования в полном объеме. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы ответчика для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

    Ссылаясь на буквальное толкование положений договора, суды отклонили довод ответчика о том, что контракт устанавливает обязанность подрядчика безвозмездно устранять лишь те недостатки и дефекты, которые выявлены при сдаче-приемке работ, а в течение гарантийного срока ответчик обеспечивает заказчика и больницу лишь консультациями по использованию и технической поддержке объектов автоматизации.

    В отношении довода ответчика о том, что истец подписал акты КС-2, КС-3 без замечаний и надлежащей проверки и потому не может ссылаться на выявленные недостатки, суды указали, что данное обстоятельство не лишает заказчика права предъявлять претензии к качеству работ в рамках гарантийного срока, так как не снимает с подрядчика ответственность за ненадлежащее качество работы в порядке ст.ст. 723, 755 ГК РФ.

    Суды также обратили внимание на то обстоятельство, что согласно анализу инцидентов, предоставленному самим ответчиком, часть неисправностей либо устранена, либо работа по их устранению продолжается, что свидетельствует о наличии соответствующих неисправностей в ПО.

    На практике можно добиться удовлетворения иска об исполнении подрядчиком обязанности устранить недостатки в разработанном ПО.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *